装修违约但已经经过甲方同意装修完毕甲方反悔
更新时间:2013-05-27 12:04:09人浏览
问题描述:
您好我是装饰公司的2012年12月11日签的合同工期60个工作日(2012年12月11日至2013年2月11日)当时签合同没在意(2月11日正好是过年大年初二)年前有过电话沟通甲方也同意年后干活,年后甲方提出增项(工期也要顺延的)最后工期结束日期为2013年3月18日。(具体情况是签合同当天甲方为给工程款在2012年12月15日给首期款按合同首期款到位第三天为开工日期就是说2012年12月18日为开工日且合同注明工程期限为60个工作日甲方又因中期款未及时付款工程又延期7天由甲方承担其中又因过年假期15天年后增项时间5天顺延但增项的工程款甲方一直未结清我方因节假日和甲方未及时结清中期款时间总为34天)工程结束甲方说因我放未按合同2013年2月11日为由拒给增项1700元和工程尾款3650元共计5350元!请问此事如果我方提出上诉!能胜诉吗?谢谢!!!
5位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
合同履行完毕可以违约吗
合同履行完毕可以违约吗?这句话听起来有点奇怪,但是在合同法中规定合同履行是指双方约定的义务终止,但是有一种情形就是合同后双方还约定了后义务。所以在合同履行完毕后
合同纠纷
人浏览
当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的,可以视为过高要求调整;最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释(二)第二十九条当事人主张约定的违
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
重新装修仍不合格 李玲玉再诉房地产公司索装修款
中国法院网讯因重新装修后,房屋依然存在质量问题,经鉴定,空气中甲醛、苯等均超标。近日,著名歌唱演员李玲玉再次将北京将军苑房地产有限公司告上北京市朝阳区人民法院,
房屋装修
人浏览
签订房屋租赁合同需要注意:1、双方当事人的情况在合同中应写明出租人和承租人的姓名及住址等个人情况。2、住房具体情况住房的具体位置写明住房的确切位置,如位于某路某
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
单方违约解除合同的赔偿
当合同生效后,合同一方由于不可抗力因素导致其无法履行约定条款而解除合同的情况,在法律上允许解除合同的。但是合同解除往往会带来一些损失,对于这些因为合同解除所带来
合同纠纷
人浏览
最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释第十一条承租人经出租人同意装饰装修,合同解除时,双方对已形成附合的装饰装修物的处理没有约定
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
装修合同不支付装修款或者拖欠尾款的,可以按照合同的约定起诉对方,如果没有遇到仲裁可以直接起诉,有仲裁条款可先进行仲裁,涉及数额较大,最好可以委托律师介入协助。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
按照双方之间合同约定办理,
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
和他们协商,协商不了按合同约定的方式处理,若合同未做约定,就直接起诉。
全部6个答案 >
人咨询过 去咨询
施工合同是不是要式合同
施工合同是要式合同。所谓要式合同是指根据法律规定应当采取特定方式订立的合同。施工合同是指承包人进行工程建设施工、发包人支付价款的协议,当事人订立施工合同应当采用
合同纠纷
人浏览
可以委托律师代理!
全部5个答案 >
人咨询过 去咨询
赔偿你的实际损失。
全部6个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析:根据我国旅游法的规定,押金能否退还,要视情况而定:如因非旅客原因不能签订合同,组员人数不足出行的,押金应双倍退还。因旅客悔改等个人原因不能签订合同的,
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
把抵押车卖了一般是不构成违法犯罪的。抵押车辆的出售应当经过抵押权人同意后方可进行,若不经同意私自售卖的,则可能构成侵占罪,应当处以二年以下有期徒刑、拘役或者罚金
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
建设合同属于什么类别合同
建设合同属于承揽类别合同。建设工程合同是承包人进行工程建设发包人支付价款的合同,通常包括建设工程勘察、设计、施工合同,依法订立的建设工程合同对承包人和发包人具有
合同纠纷
人浏览
合同无效时,违约金约定一般也无效。根据《民法典》规定,合同无效后,应返还财产或折价补偿,有过错方需赔偿损失。违约金是违约责任的一种,而合同无效则违约情形不存在。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
一、个人与个人租车合同有效么1、个人与个人租车合同有效。条件如下:(1)当事人在订立合同时必须具有相应的订立合同的行为能力;(2)合同当事人的意思表示真实;(3
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
先施工后签合同违法吗
先施工后签合同违法,存在一定的法律风险。对于合同签订前的履行过程,由于存在较大的不确定因素,双方的权利义务不明确、法律责任界定不清,容易产生法律纠纷,合同的事前
合同纠纷
人浏览
您好,您具体遇到了哪方面的法律问题。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好,租车协议上怎么写的
全部6个答案 >
人咨询过 去咨询
您好,您可以通过法院诉讼主张权利。
全部8个答案 >
人咨询过 去咨询
收集你所说情况对应的资料后,可以通过提起民事诉讼维权
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询