你好，我想问问在外地干的活承包人是本地人拖贝的工程款茌当地能起诉吗
更新时间：2019-09-27 13:56:46人浏览
问题描述：
你好，我想问问在外地干的活承包人是本地人拖贝的工程款茌当地能起诉吗
1位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
平台法律顾问团队
官方
已帮助77539人 · 响应时间 平均1分钟内
工程承包合同范本：
发包单位： （以下简称甲方）
承包人： （以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。
第一条：工程概况
湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按ｘ米计算。
第二条：施工方案
ｘｘｘ．．．
第三条：合同工期
1、经双方协商确定，工程期为ｘｘ日，暂定于自ｘ年ｘ月ｘ日起至ｘ年ｘ月ｘ日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。
2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。
第四条：价格及付款方式
1、工程总承包价为ｘ元。
ｘｘｘ．．．
第五条：甲方义务
1、按合同向乙方拨付工程款。
ｘｘｘ．．．
第六条：乙方义务
ｘｘｘ．．．
第七条：施工安全
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定ｘｘｘ．．
第八条：验收
工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。
如验收不合格，乙方应负责无偿返工。
第九条：违约责任
ｘｘｘ．．．
第十条：其它
本合同于ｘ年ｘ月ｘ日由双方在ｘｘ签订，自双方签字或盖章后生效，一式ｘ份，上方各执一份，上交ｘ份。
发包单位（甲方）（盖章）
授权代理人（签字或盖章） ： 联系电话：
承包人（签字或盖章）： 联系电话：
年 月 日
发包单位： （以下简称甲方）
承包人： （以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。
第一条：工程概况
湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按ｘ米计算。
第二条：施工方案
ｘｘｘ．．．
第三条：合同工期
1、经双方协商确定，工程期为ｘｘ日，暂定于自ｘ年ｘ月ｘ日起至ｘ年ｘ月ｘ日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。
2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。
第四条：价格及付款方式
1、工程总承包价为ｘ元。
ｘｘｘ．．．
第五条：甲方义务
1、按合同向乙方拨付工程款。
ｘｘｘ．．．
第六条：乙方义务
ｘｘｘ．．．
第七条：施工安全
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定ｘｘｘ．．
第八条：验收
工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。
如验收不合格，乙方应负责无偿返工。
第九条：违约责任
ｘｘｘ．．．
第十条：其它
本合同于ｘ年ｘ月ｘ日由双方在ｘｘ签订，自双方签字或盖章后生效，一式ｘ份，上方各执一份，上交ｘ份。
发包单位（甲方）（盖章）
授权代理人（签字或盖章） ： 联系电话：
承包人（签字或盖章）： 联系电话：
年 月 日
2019-09-27 13:56:46
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
工地劳务费可以起诉发包方吗
欠条如果没有体现借款人的真实意思表示的话，或者是无民事行为能力人所签订的话就是不能起诉的情形，同样如果是无效的欠条也是不能起诉的。所以下面是法律快车小编为大家带
拖欠工程款纠纷
人浏览
《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十六条同时投保机动车第三者责任强制保险（以下简称“交强险”）和第三者责任商业保险（以下简
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
律师：挂靠建筑集团接工程遇拖欠工程款 可起诉
龚先生是一个建筑包工头，前几年办了项目经理资格证件，但没有成立建筑公司。3年前，他承包了一个工程项目，是以某建筑集团公司的名义同业主订立的合同，该建筑集团公司没
工程挂靠
人浏览
诉某建筑开发总公司建筑工程拖欠工程款
诉某建筑开发总公司建筑工程拖欠工程款某森林公园有限公司诉某建筑开发总公司建筑工程拖欠工程款纠纷上诉案法公布(2001)第40号中华人民共和国最高人民法院民事判决
工程款拖欠纠纷
人浏览
工程承包合同范本：发包单位：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
收集证据，起诉对方，需要帮助可以联系！
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
消费者可以起诉赔偿。《中华人民共和国消费者权益保护法》：第三十九条消费者和经营者发生消费者权益争议的，可以通过下列途径解决：（一）与经营者协商和解；（二）请求消
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
劳动者可以持欠条向用人单位住所地人民法院申请支付令。根据《劳动合同法》第三十条、《劳动争议仲裁调解法》第十六条规定，用人单位向劳动者出具有工资欠条或达成有支付协
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
可以的，详情可以联系
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
车辆没有解压会有什么影响
车辆未解压或交通事故未处理，竟有这些影响！买卖过户受限、保险赔偿不全、事故处理受阻等，了解这些风险，才能更好保护自身权益。快跟法律小助手法律快车一起探索如何避免
车位纠纷
人浏览
您好，需要到被告所在地法院起诉解决！
全部7个答案 >
人咨询过 去咨询
你好，你可以在受伤之日起一年内申请工伤认定，工伤认定书拿到之后，治疗结束后，可以申请伤残鉴定，伤残鉴定向当时作出工伤认定的劳动部门申请。工伤鉴定以后，就可以依据
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
在起诉离婚阶段，一审判决离婚未生效阶段，丈夫强行与妻子发生性行为的，可以认定为强奸罪，处三年以上十年以下有期徒刑。但如果是在夫妻关系持续期间内，丈夫强行与妻子发
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
按照承包合同的约定处理
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
知识产权诉讼费具体的计算办法：依据当事人诉讼请求的金额来分段累计交纳案件受理费，例如，1万元以下的部分交50元，1万到10万元的部分，按照2.5％交纳等。诉讼费
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
劳动仲裁是指由劳动争议仲裁委员会对当事人申请仲裁的劳动争议居中公断与裁决。在我国，劳动仲裁是劳动争议当事人向人民法院提起诉讼的必经程序
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
离婚后不给抚养费可以起诉吗
离婚后不给抚养费能否起诉？如何快速离婚？本文解答了这些问题，包括离婚后不支付抚养费的法律途径、再次起诉离婚的条件，以及快速离婚的证明方法。掌握这些，让您在处理婚
抚养费纠纷
人浏览
您好， 是属于政策规定，需要核实。
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
你好，到公司所在地的劳动仲裁委申请。
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询