甲方把我的工程款拨给公司，不给我怎么办？
更新时间：2022-12-19 18:12:19人浏览
问题描述：
甲方把我的工程款拨给公司，不给我怎么办？
3位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
平台特邀律师
推荐
已帮助196151人 · 响应时间 平均4分钟内
实践中存在以各种理由拒不支付工程款的，如何处理呢？
1、以质量或工期延误为由拒不支付。 应对办法：关于质量和工期延误问题，法律均有明确规定。例如：擅自使用不得就质量问题主张权利，未支付进度款工期顺延等。施工方应当区分质量或工期延误产生的原因，依法确定责任方，进而依法主张权利。
2、以存在变更或增项为由拒不支付。 应对办法：关于上述问题，法律亦有明确规定：“增项款应与进度款同时支付”。施工方应当认真研读合同、认真整理和收集证据、找到法律依据。
3、以施工方中途撤场为由拒不支付。 施工方中途撤场通常是因为发包方违约或者第三方原因导致合同目的不能实现。施工人在主张工程款时，一定要重视证据的收集，保留撤场不是施工方原因造成的证据，保留已完成工程量的证据。如果证据不完整可以在专业律师的帮助下收集证据。
1、以质量或工期延误为由拒不支付。 应对办法：关于质量和工期延误问题，法律均有明确规定。例如：擅自使用不得就质量问题主张权利，未支付进度款工期顺延等。施工方应当区分质量或工期延误产生的原因，依法确定责任方，进而依法主张权利。
2、以存在变更或增项为由拒不支付。 应对办法：关于上述问题，法律亦有明确规定：“增项款应与进度款同时支付”。施工方应当认真研读合同、认真整理和收集证据、找到法律依据。
3、以施工方中途撤场为由拒不支付。 施工方中途撤场通常是因为发包方违约或者第三方原因导致合同目的不能实现。施工人在主张工程款时，一定要重视证据的收集，保留撤场不是施工方原因造成的证据，保留已完成工程量的证据。如果证据不完整可以在专业律师的帮助下收集证据。
2022-12-19 18:08:16
咨询我
已帮助168875人 · 响应时间 平均4分钟内
当事人可通过提起民事诉讼的方式维权，请求法院判令对方承担相应的给付责任。依据《合同法》第286条规定：发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。
发包人逾期不支付的除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。《民法典》第八百零七条 发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。
发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
发包人逾期不支付的除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。《民法典》第八百零七条 发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。
发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
2022-12-19 18:11:01
咨询我
建筑工程律师团队
推荐
已帮助129180人 · 响应时间 平均5分钟内
实践中存在很多有支付能力而拒不支付的老赖，由于许多的发包方本身具有一定的社会活动能力，经常出现虽有支付能力，拒不支付，待诉到法院后，以各种方法拖延支付，以达到长期无偿使用应付工程款的目的。针对这种情况如何应对呢？
1、申请诉前财产保全。诉前财产保全是在申请人提出申请，提供担保后48小时之内，法院在不通知对方的情况下必须采取保全措施。这样就不会给老赖任何可乘之机。
2、取得生效判决，直接划转欠付的工程款，避免久拖不决。
1、申请诉前财产保全。诉前财产保全是在申请人提出申请，提供担保后48小时之内，法院在不通知对方的情况下必须采取保全措施。这样就不会给老赖任何可乘之机。
2、取得生效判决，直接划转欠付的工程款，避免久拖不决。
2022-12-19 18:12:19
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
工程完工后工程款要不回来怎么办
工程款对劳动者来说是很重要的，因为工程建设的时间往往是比较漫长的，如果工程款一直拖欠不给，极大程度损害了劳动者的合法权益。那么，工程完工后工程款要不回来怎么办？
诉讼时效
人浏览
协商处理，协商不成诉讼解决
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
包工头不给工资怎么办
现在很多农民工在外务工，都可能会遇到一个问题，那就是包工头不按时给工资的情况，那么对于农民工来说损失是很大的，我们要及时维护自己的权益。下面就让法律快车小编为大
工资拖欠纠纷
人浏览
拖欠工程款不给怎么办
当前城市建设规划十分常见，很多建筑企业也承包了许多工程，虽然利润很可观，但有时还是会出现甲方恶意拖欠工程款的情况，使得建筑公司不知如何是好。那么拖欠工程款不给怎
拖欠工程款纠纷
人浏览
公司欠着工程款不给可以通过以下方式解决：1、协商方式发生工程款拖欠后，承包单位应主动与建设单位沟通，了解拖欠原因，制定相应的对策。2、调解方式工程款拖欠后，承包
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
发包人拒不支付工程款怎么办
工程款纠纷是工程纠纷中很常见的，遇到发包人拒不支付工程款怎么办？这里需要看发包方是因为什么理由拒不支付，对应地解决。譬如质量或工期延误为由拒不支付的；存在变更或
拖欠工程款纠纷
人浏览
1、协商方式。发生工程款拖欠后，承包单位应主动与建设单位沟通，了解拖欠原因，制定相应的对策。2、调解方式。工程款拖欠后，承包单位除协商外，还可以请求有关部门，尤
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
劳动者可以向当地劳动监察部门投诉，或申请劳动仲裁解决。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
搜集相关证据，无法协商法院起诉解决。
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
拖欠工程款属于建筑工程合同纠纷，发包方未按照合同约定履行付款义务的，可以根据建筑工程合同、结算单等证据材料向人民法院提起诉讼，要求判决支付拖欠的款项。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
工程债务诉讼时效是多久呀
工程债务诉讼时效是三年。该诉讼时效一般自权利人知道或者应当知道权利受到损害之日起计算，自权利被侵害之日起超过二十年的，进行工程债务诉讼人民法院一般不予保护。
债权债务
人浏览
1、协商方式。发生工程款拖欠后，承包单位应主动与建设单位沟通，了解拖欠原因，制定相应的对策。2、调解方式。工程款拖欠后，承包单位除协商外，还可以请求有关部门，尤
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好，可起诉处理，一、当事人起诉，首先应提交起诉书，并按对方当事人人数提交相应份数的副本。当事人是公民的，应写明双方当事人的姓名、性别、年龄、籍贯、住址;当事人
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
通过协商索取，如果协商不成就可以直接向法院起诉。如果没有经本人同意，单位就将本人工资交给别人，那么员工是需要向单位索取工资，如果单位拒绝支付是可以向劳动监察大队
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
金钱债务属于种类物之债吗
金钱债务属于种类物之债。种类之债是指，以不特定而可特定的物为标的的债。买卖、消费借贷等合同大多以不特定物为标的物，如合同中约定由债务人向债权人交付某品牌、规格的
债权债务
人浏览
拖欠工程款可通过协商、调解、仲裁或起诉处理。依据《仲裁法》及《民事诉讼法》，这些方式可帮助解决合同纠纷，保护财产权益，如不及时处理，可能面临资金流转困难、影响工
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
遗产债务的范围与认定标准有哪些
遗产债务是被继承人应当缴纳的税款和应当偿还的债务。以继承遗产的实际价值为限，超过遗产价值的部分，继承人可以不偿还。具体如下：1、税款包括个人所得税、车船使用税等
债权债务
人浏览
劳动者受伤后，劳务关系的赔偿根据双方各自的过错承担相应的责任。根据法律规定，提供劳务期间，因第三人的行为造成提供劳务一方损害的，提供劳务一方有权请求第三人承担侵
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
为逃避债务无偿转让房产有法定效力吗
为逃避债务无偿转让房产有法定效力，但被撤销后自始无效。债务人无偿转让财产影响债权实现的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。行为被撤销的，自始没有法律约束力
债权债务
人浏览
工程合同签了却不开工，一般需要根据具体情况进行决定：（1）当事人可以经建设单位催告，帮忙解决；（2）建设单位催告后仍然不开工的，可以通知施工单位解除合同，并且要
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
去世后债务需要妻子和子女承担吗
去世后，继承了遗产的妻子和子女需要承担债务。如果是夫妻共同债务，生存的另一方应当偿还债务，承担连带责任。继承人在继承遗产之前，应当在遗产范围内清偿被继承人的债务
债权债务
人浏览
您好，你这边收到法院传票了吗
全部14个答案 >
人咨询过 去咨询
你好目前是有债务没有结清吗
全部13个答案 >
人咨询过 去咨询
你好，可以考虑搜集证据起诉要求还款
全部11个答案 >
人咨询过 去咨询
欠款金额多少，有无结算单据？
全部15个答案 >
人咨询过 去咨询
