建筑劳务工承包合同
导读:
建筑工程劳务承包合同
发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国Υ筑法》,《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则,经发包方(甲方)承包方(乙方)双方友好协商。特制定以下条款(双方共同遵守):
一、工程概况: 1.工程名称:西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程。 2.工程地址: 3.建筑面积:16662.80平方米 4.结构类型:框架 5.工程造价:
二、承包方式: 承包方(乙方)对西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程项目劳务人工费总承包。
三、承包范Χ: 1.本工程承包范Χ为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工,模板工,泥工三大工程所属的劳务工作。(不含水电,消防,门窗安装,油漆,涂料,栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架,防水及外墙面隔热保温等工程)
四、承包工期: 1.开工时间:2007年月日(以双方确定的开工报告为准) 2.竣工时间:2007年月日
五、费用标准: 1.劳务费按实际施工建筑面积+─0.000以上/ÿ平方米122元(结算单价:框架ÿ平方75/M2计算,砖砌体内外墙抹灰及面砖,¥地坪按ÿ平方米为47元) 2.甲方委托乙方完成承包范Χ以外的工作(包括地梁面及以外的工程)双方以现场市场价进行协商处理。 3.工程在施工过过程中若发生设计变更,劳务整体在人民币2000元以内,甲方不另外补份,变更量在2000元以上,甲方将变更的劳务费按实调增(建筑面积增加不在此约定范Χ内)。
六、工程质量 在甲方工程技术人员的安排下,工程质量必须达到合格标准。
七、履行保证金及劳务人工费及支付: 1.乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币叁拾万元整。 2.甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币叁拾万元整。 3.本工程主体框架结构到五层¥面完,甲方按总价的85%支付乙方劳务费,以ÿ本月25日进行工程量的结算,次月五日内支付85%人工工资。 4.该现场除合同包干外的另外用工,ÿ日平均50元,技工为ÿ日70元。 5.甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户,乙方向甲方提供人工费收据。 6.工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。
八、甲、乙方的职责: 1.乙方只提供对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的“扎丝,元钉铅丝,”其余均由甲方负责。 2.甲方提供乙方人员的办公室和住宿用房,食堂的设备及锅具。 3.乙方免费提供甲方现场管理人员工作用餐。
九、由于甲方原因造成现场停工、待料甲方按现场人员ÿ人ÿ天补贴人民币50元。
十、现场安全: 1.现场按甲方要求,乙方人员应遵守现场的规章制度,做到安全生产、文明施工。 2.乙方人员Υ反操作规程发生的安全事故,由乙自行负责。
甲方: 乙方:
负责人: 负责人:
电话: 电话:
年 月 日 年 月 日
声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.
引用法条
拓展阅读
相关知识推荐
由于建筑工程往往都是比较大的项目,对此如果建筑工程光靠一家公司来进行的话是需要非常长的时间的,于是建筑工程公司都会进行劳务分包。因此接下来将由法律快车小编为您介
工程承包合同指一方按期完成并交付他方所委托的基本建设工作,而发包人按期进行验收和支付工程价款或报酬的合同。那么简单工程承包合同范本?下面就由法律快车小编为您介绍
施工工程的承包方式都有哪几种方式?具体承包方式按照按承包范围(内容)划分承包方式;按承包者所处地位划分承包方式;按获得承包任务的途径划分承包方式等。如果你想要了
“今年建筑业外出施工总产值有望达到500亿大关,预计会突破全市建筑业总产值的1/3还多。”今天上午8时,合肥市城乡建委在公布2010年本地建筑业外向输出工作的“
施工合同是要式合同。所谓要式合同是指根据法律规定应当采取特定方式订立的合同。施工合同是指承包人进行工程建设施工、发包人支付价款的协议,当事人订立施工合同应当采用
施工合同诉讼有效期一般是3年,特殊情况从其规定。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效为3年,自权利被侵害之日起超过二十年的人民法院一般不予保护,但可以受理其诉讼
建设合同属于承揽类别合同。建设工程合同是承包人进行工程建设发包人支付价款的合同,通常包括建设工程勘察、设计、施工合同,依法订立的建设工程合同对承包人和发包人具有
承揽合同纠纷是在承揽人按照定作人的要求完成工作、交付工作成果,定作人给付报酬的过程中发生的纠纷,如报酬支付纠纷、定作物质量纠纷、承揽人保管纠纷、违约纠纷等。
先施工后签合同违法,存在一定的法律风险。对于合同签订前的履行过程,由于存在较大的不确定因素,双方的权利义务不明确、法律责任界定不清,容易产生法律纠纷,合同的事前