发电机维修合同协议书
导读:
发电机发明以来,人们开始进入了电气时代,有了电力的应用,人们的生活是越来越方便,现代的人们已经无法想象要是没有电的日子该如何是好了。电是无法取代的。下面法律快车小编就为大家介绍一下发电机维修合同协议书的相关内容。
发电机维修合同
甲方:
乙方:
合同签订地:
经甲乙双方协商,达成以下协议:
一、维修工程内容:更换12V135柴油机机壳,检查缸套、轴瓦、活塞连杆,磨损情况,超标的更换及易损耗才等,该工程为发电机大修项目。以上工程人工费4000元,含发票。
二、维修用材料:甲方提供柴油机维修用材料,乙方提供合格劳务人员、机具。
三、质量要求:厶方按照国家柴油机大修工艺维修,试运行符合柴油机运行标准,质保期一年。
四、支付方式:乙方维修完毕,甲方组织工验收,柴油机试运行符合标准,合格后支付工程3800元。留200元质保金一年后付清。
五、工期: 2010年11 月11日至2010年11月15日完工。
六、甲乙双方职责:甲方为乙方提供电源、就餐,按每人10元/天扣取伙食费,对乙方进行入厂施I教育,乙方接受管理遵守甲方各项规章制度并签定《安全协议》。
七、如乙方未按甲方的预期时间竣工,拖延一天按总工程款1%扣除,如甲方及大风大雨和不可抗拒的自然因素等原因则工期顺延。
十、此协议一式两份,甲乙双方各持一份,未尽事宜双方协商解决,发生争议由当地诉讼法院裁决。
甲方(盖章):代表;
联系方式:
乙方(盖章)代表;
联系方式:
年月日
年月日
修理合同是指承揽人为定作人修复损坏的物品,由定作人支付报酬的合同。如修理汽车、修理手表、修理自行车等。
修缮合同是指承揽人为定作人修缮房屋等不动产,定作人为此支付约定报酬的合同。如维修漏雨的屋顶、修复倒塌的围墙。
由于修理合同与修缮合同区别只在于前者针对动产,后者针对不动产。因此,它们在具体条款规定上都是一致,所以将它们列在一起介绍。
1、在合同履行期内,由于不可抗力,致使定作人的供料或修理或修缮物毁损的,承揽人取得合法证明后,可不予承担违约责任,但应采取积极措施,尽量减少损失。
2、在合同履行期后,由于不可抗力,致使定作人所供材料或定作物毁损的,承揽人不得免除责任,但若在定作人迟延接受或无故拒收期间发生的,定作人应承担赔偿承揽人损失的责任。
以上就是法律快车小编为大家介绍的关于发电机维修合同协议书的相关内容,合同在生活中是十分重要的存在,要是没有合同的约定的话,有些很小的纠纷可能都会演变成一些不必要的大麻烦。要是还有什么相关的法律问题,欢迎咨询法律快车网。
声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.
拓展阅读
相关知识推荐
发电机发明以来,人们开始进入了电气时代,有了电力的应用,人们的生活是越来越方便,现代的人们已经无法想象要是没有电的日子该如何是好了。电是无法取代的。下面法律快车
现在很多房屋年代久远,就会出现各种各样的问题,需要进行修缮之后才能有更好的居住环境,那么房屋修缮合同协议书怎么写?签房屋修缮合同注意事项有哪些?针对这几个问题下
施工合同即建筑安装工程承包合同,是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程,明确相互权利、义务关系的合同。根据双方合作项目的具体内容以及工程种类的不同,其签订的施
施工合同是要式合同。所谓要式合同是指根据法律规定应当采取特定方式订立的合同。施工合同是指承包人进行工程建设施工、发包人支付价款的协议,当事人订立施工合同应当采用
施工合同诉讼有效期一般是3年,特殊情况从其规定。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效为3年,自权利被侵害之日起超过二十年的人民法院一般不予保护,但可以受理其诉讼
建设合同属于承揽类别合同。建设工程合同是承包人进行工程建设发包人支付价款的合同,通常包括建设工程勘察、设计、施工合同,依法订立的建设工程合同对承包人和发包人具有
承揽合同纠纷是在承揽人按照定作人的要求完成工作、交付工作成果,定作人给付报酬的过程中发生的纠纷,如报酬支付纠纷、定作物质量纠纷、承揽人保管纠纷、违约纠纷等。
先施工后签合同违法,存在一定的法律风险。对于合同签订前的履行过程,由于存在较大的不确定因素,双方的权利义务不明确、法律责任界定不清,容易产生法律纠纷,合同的事前