求承揽合同范本

更新时间:2010-01-06 14:36:02人浏览
问题描述:
想要一份承揽合同范本,是加工定做产品的,想要这样的一份承揽合同范本来参考一下,请大家帮帮忙,谢谢啦!
1位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
法律快车律师团队律师
服务地区-山东济南
 承揽合同范本(加工类)   承揽方:__________   地 址:______ 邮码:_____ 电话:______ 法定代表人:__________ 职 务:______   定作方:_________ 地 址:______ 邮码:_____ 电话:______ 法定代表人:_________ 职 务:______   定作方委托承揽方加工____________,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。   第一条 加工成品   第二条 加工成品质量要求   第三条 原材料的提供办法及规格、数量、质量   1.(用承揽方原料完成工作的),承揽方必须依照合同规定选用原材料,并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作质量时,定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。   2.(用定作方原材料完成工作的,应当明确规定原材料的消耗定额)。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料,承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验,不符合要求的,应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件。   3.交(提)原材料等物品日期计算,参照第七条规定执行。   第四条 技术资料、图纸提供办法   1.承揽方在依照定作方的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术要求不合理,应当及时通知定作方;定作方应当在规定的时间内回复,提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复,有权停止工作,并及时通知定作方,因此造成的损失,由定作方赔偿。   2.承揽方对于承揽的工作,如果定作方要求保密,应当严格遵守,未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。   3.定作方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。   第五条 价款或酬金   价款或酬金,按照国家或主管部门的规定执行,没有规定的由当事人双方商定。   第六条 验收标准和方法   1.按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。   2.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目,应当由双方协商,在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题,除定作方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外,由承揽方负责修复或退换。   3.当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时,可由法定质量监督检验机构提供检验证明。   第七条 交货的时间和地点   1.交(提)定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,应当在事先与对方达成协议,并按协议执行。   2.交(提)定作物日期计算:承揽方自备运输工具送交定作物的以定作方接收的戳记日期为准;委托运输部门运输的,以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准;自提定作物的,以承揽方通知的提取日期为准,但承揽方在发出提取定作物通知中,必须留给定作方以必要的途中时间;双方另有约定的,按约定的方法计算。   第八条 包装要求及费用负担   第九条 运输办法及费用负担   第十条 结算方式及期限   第十一条 其他约定   第十二条 承揽方的违约责任   一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,应当按质论价,酌减酬金或价款;不同意利用的,应当负责修整或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,定作方有权拒收,由此造成的损失由承揽方赔偿。   二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定,定作方仍然需要的,应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;少交、迟交部分定作方不再需要的,承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。   三、未按合同规包装定作物,需返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损、灭失的,由承揽方赔偿损失。   四、逾期交付定作物(包括返修、更换、补交等),应当向定作方偿付违约金____ 元;(合同中无具体规定的,应当比照 中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交付部分的价款总额计算,向定作方偿付违约金)以酬金计算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。   未经定作方同意,提前交付定作物,定作方有权拒收。   五、不能交付定作物或不能完成工作的,应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的____%(10%~30%)或酬金总额的____%(20%~60%)的违约金。   六、异地交付的定作物不符合合同规定,暂由定作方代保管时,应当偿付定作方实际支付的保管、保养费。   七、实行代运或送货的定作物,错发到达地点或接收单位(人),除按合同规定负责运到指定地点或接收单位(人)外,并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。   八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的,应当偿付定作方因此造成的损失。   九、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验,或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换、补齐的,由承揽方对工作质量、数量承担责任。  十、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有权拒收,承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理,应当按定作方要求办理,并承担逾期交付的责任。   第十三条 定作方的违约责任   一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿承揽方因此造成的损失。   二、中途废止合同,属承揽方提供原村料的,偿付承揽方的未履行部分价款总值的____%(10%~30%幅度)的违约金;不属承揽方提供原材料的,偿付承揽方以未履行部分酬金总额的____%(20%~60%的幅度)违约金。   三、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作,承揽方有权解除合同,定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失;承揽方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以顺延外,定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。   四、超过合同规定期限领取定作物的,除按本条第五款规定偿付违约金外,还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限6个月不领取定作物的,承揽方有权将定作物变卖,所得价款在扣除报酬、保管、保养费后,退还给定作方;变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时,定作方还应补偿不足部分;如定作物不能变卖,应当赔偿承揽方的损失。   五、超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金;以酬金计算的,每逾期一天,按酬金总额的千分之一偿付违约金。   六、无故拒绝接收定作物,应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。   七、变更交付定作物地点或接收单位(人),承担因此而多支出的费用。   第十四条 不可抗力   在合同规定的履行期限内,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的,承揽方在取得合法证明后,可免予承担违约责任,在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的,定作方应当承担责任,并赔偿承揽方由此造成的损失。   第十五条 纠纷的处理   加工承揽合同发生纠纷时,当事人双方应协商解决;协商不成按( )项处理:  1.向仲裁机关申请仲裁;   2.向人民法院起诉。   本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完毕即失效,本合同执行期间,双方不得随意变更和解除合同,合同如有未尽事宜,由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。   本合同正本一式二份,定作方和承揽方各执一份;合同副本一式____份,交____________(如经鉴证或公证,则应送鉴证机关或公证机关)各留存一份。   定作方:________________________   代表人:________________________   ____年____月____日   承揽方:________________________   代表人:________________________   ____年____月____
2010-01-06 14:36:02
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
整体厨房承揽合同范本
整体厨房承揽合同范本
正文:整体厨房承揽合同整体厨房承揽合同青岛市工商行政管理局制定使用说明1.承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人给付报酬的合同。本承揽合
承揽合同
人浏览
房屋租赁期限不得超过二十年。超过二十年的,超过部分无效。租赁期间届满,当事人可以续订租赁合同,但约定的租赁期限自续订之日起不得超过二十年。”因此,房屋租赁合同包
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
单位房屋租赁合同范本
单位房屋租赁合同范本
单位房屋租赁合同需写明,单位的名称、住所等信息;员工的姓名、住所等信息;房屋的位置、面积、楼层等基本情况;租赁的期限;租
合同法
人浏览
综架承揽合同范本
综架承揽合同范本
委托方:_____纺织器材厂(甲方)承揽方:_____电镀厂(乙方)1.加工的项目、产品名称、规格____数量____价格、交货期:┌──┬──────┬───
承揽合同
人浏览
北京市承揽合同范本
北京市承揽合同范本
北京市承揽合同范本合同编号:定作人:签订地点:承揽人:签订时间:第一条承揽项目(注:空格如不够用,可以另接)第二条技术标准、质量要求:。第三条承揽人使用的材料由
承揽合同知识
人浏览
承揽合同是承揽人按照定作人提出的要求完成一定的工作,定作人接受承揽人完成的工作成果并给负约定的报酬的协议。如果当事人没有特别的约定,则承揽人在完成一定的工作或完
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
个人劳务合同范本
个人劳务合同范本
个人劳务合同需包括,公司的基本信息;员工的基本信息;工作的时间、地点和内容;工资的数额和奖励的办法;休息休假;社会保险;
合同法
人浏览
承揽合同范本
承揽合同范本
承揽合同是日常生活中除买卖合同外常见和普遍的合同,但是很多人不是很了解,这是指承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人给付报酬的合同。下面为你整理了
合同纠纷
人浏览
1-首先确认《房屋买卖合同》合法有效。如果《房屋买卖合同》是双方真实意思表示,不违反法律、行政法规的强制性规定,系合法有效的合同,具有法律约束力。双方当事人均应
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
签装修合同要注意哪些事项?1、选择正规的家装公司,签订合同之前,业主应先审查装饰公司的手续是否齐全。2、参观装饰公司正在施工的装修现场,检查工地施工工艺以及工人
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
加工承揽合同的拟定要考虑到《合同法》及最高人民法院关于《合同法》司法解释的相关规定,较为复杂,建议委托律师草拟。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
 承揽合同范本(加工类)   承揽方:__________   地 址:______ 邮码:_____ 电话:__
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
施工合同是不是要式合同
施工合同是不是要式合同
施工合同是要式合同。所谓要式合同是指根据法律规定应当采取特定方式订立的合同。施工合同是指承包人进行工程建设施工、发包人支付价款的协议,当事人订立施工合同应当采用
合同纠纷
人浏览
工程承揽合同范本 甲方:______________________ 联系电话:______________________   乙方:_____
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
施工合同诉讼有效期
施工合同诉讼有效期
施工合同诉讼有效期一般是3年,特殊情况从其规定。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效为3年,自权利被侵害之日起超过二十年的人民法院一般不予保护,但可以受理其诉讼
合同纠纷
人浏览
承揽合同范本 定作方:____________     合同编号: 承揽方:____________     签订地点:   一、项目名称、任务量
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
您好,遭遇兼职报酬与承诺不符且对方不理睬的情况,您有权采取行动。依据《劳动保障监察条例》,用人单位克扣或拖欠工资报酬,将面临法律处罚。若不及时处理,可能导致您无
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
施工合同几年没有诉讼时效
施工合同几年没有诉讼时效
施工合同三年超过诉讼时效。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效是三年,从权利被侵害之日起超过二十年的,人民法院不予保护,特殊情况可以申请适当延长。
合同纠纷
人浏览
以租代购的车违约金属于民事纠纷,要承担民事责任法律依据:《民法典》第585条,当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
建设合同属于什么类别合同
建设合同属于什么类别合同
建设合同属于承揽类别合同。建设工程合同是承包人进行工程建设发包人支付价款的合同,通常包括建设工程勘察、设计、施工合同,依法订立的建设工程合同对承包人和发包人具有
合同纠纷
人浏览
未签订物业合同一般不可以拒交物业费。未签订物业合同不属于拒交物业费的法定条件,业主事实上已接受物业服务的应当按照实际发生的服务价格向物业公司交纳相应费用,作为对
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
承揽合同纠纷是什么意思
承揽合同纠纷是什么意思
承揽合同纠纷是在承揽人按照定作人的要求完成工作、交付工作成果,定作人给付报酬的过程中发生的纠纷,如报酬支付纠纷、定作物质量纠纷、承揽人保管纠纷、违约纠纷等。
合同纠纷
人浏览
一、租车有问题怎么投诉1、租车有问题投诉方法如下:(1)对司机服务质量有意见,可向该企业或市出租汽车管理处投诉;(2)无证经营可以投诉工商局;(3)虚开或者发票
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
先施工后签合同违法吗
先施工后签合同违法吗
先施工后签合同违法,存在一定的法律风险。对于合同签订前的履行过程,由于存在较大的不确定因素,双方的权利义务不明确、法律责任界定不清,容易产生法律纠纷,合同的事前
合同纠纷
人浏览
这个你只能协商,看看对方能不能给你退,是你违约
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
你好,需要结合具体情况判断
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
这问题很简单。你没有收到货,但不小心点了,收货确认。没有大的影响。因为你的产品订购的还在派送之中。快递公司的物流是不会停止的。但前提是你要跟。商家的客服说明一下
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
去运管部门投诉解决
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询