家庭装修问题
更新时间:2012-12-09 09:10:22人浏览
问题描述:
我司2011年6月份承接位于深圳市xx的装修工程,签定完工时候为2011年末。开工拆墙的时候有的地方设计到要拆除大梁,拆除大梁的事是经过业主的同意的。因此事耽误咯15天左右,后又因业主的中央空调未能按时装机,延误1个月左右。按约定叫3期款的时候业主拖咯近3个月左右,我们签定合同价是40万,后应业主的要求又增加工程量达37万元。快到年底业主要我们按合同交房给他们,我们也只好加班加点的赶工期,到年末的时候我们的工程已基本完成,剩下业主自己的木地板和楼梯之类的没有安装。这样也只能等到过完年在来做咯,到2012年的2月份已全部完工,业主的家私及一些生活用品陆续搬进来,随后雨季来临发现咯3处户外地方有渗漏,我司及时安排相关人员进行修复,但因是户外又是雨季修起来就比较麻烦,防水施工是不能有水的而且要干燥才能进行有效的施工。后因雨太大晚上的时候通过车库门前的一条下水池,水流不急就流到咯底下室,导致地下室的墙面发霉。地下室本来就潮经过水一冲就更潮咯。我司及时铲除损坏的墙面及木地脚线,进行咯无偿修复及赔偿。业主以入住,但入住的时间不定,一般是周末的时候或放假的时候来住。就应这样我们业主拒付我们装修工程款11万元。在其装修的装修工人一年多咯都未能结工资。很是烦恼请各位律师指点,谢谢!现在是打电话也不接信息也不回的程度,我们收到的唯一一句话就是:你们等着我的律师函。
1位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
咨询我
李翠英律师
盟
服务地区-广东东莞·电话-134-3303-1325
如果约定了付款日期,则诉讼时效仅为到期日的两年,协商不成的,要及时诉讼索款,不要超过诉讼时效,对方的所谓律师函如果是一拖延之计,则你们要谨访上当啊。
2012-12-09 09:10:22
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
家庭房产纠纷怎么打官司
有很多的朋友们在购买房屋的时候出现了各种各样的纠纷,这对于自己买房子来讲是相对麻烦的,毕竟买房是一件大事情本身购房者就要承担很多的压力和经济负担,如果在出现纠纷
婚姻家庭
人浏览
家庭共同财产关系的发生,虽然基于家庭共同生活关系的存在,但仅仅基于这一条件的存在,并不必然发生家庭共同财产关系。子女与父母共同生活,在当今社会是一种比较普遍的社
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
装修合作之前都要签订一份合作合同,规定要合作流程,以及后续的质量问题保证条例。在合法合理合规的情况下完工。如果装修后出现质量问题,完全可以找装修公司过来,这属于
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
解家庭装修六大关键性问题
解家庭装修六大关键性问题俗话说“千里之堤,溃于蚁穴”,对于装修这样一件牵扯到许多方面问题和众多细节的大工程来说,细节之处的质量优劣直接关系到整个房屋的装修质量。
房屋装修
人浏览
家庭暴力是指夫妻、父母子女、公婆媳、岳父母婿、兄弟姐妹、祖孙间及其他家庭成员间的暴力行为。夫妻暴力是家庭暴力中最常见的一种,它是指夫妻之间一切形式的身体暴力、精
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
经济纠纷,又称经济争议,是指平等主体之间发生的,以经济权利义务为内容的社会纠纷。经济纠纷,又称经济争议,是指平等主体之间发生的,以经济权利义务为内容的社会纠纷。
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
三倍赔偿的法律依据是什么
消费者可以获得三倍赔偿的法律依据包括有:经营者提供商品或者服务有欺诈行为的,应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失,增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接
国家赔偿
人浏览
你可以起诉他,要求他赔偿。
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
装修公司应提供合格产品,现铜对丝破裂造成损失,作为装修公司与生产厂家均有责任赔偿。装修公司是经销者,你是消费者,由装修公司先行负责,你可以起诉。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
房子被保全的不可以进行买卖交易。被保全的房子属于司法机关和行政机关依法裁定、决定查封或者以其他形式限制房地产权利的房产,应在申请人主动解除保全或保全到期后进行买
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
错判误判可以国家赔偿吗
错判误判可以国家赔偿。根据相关法律规定,再审改判无罪的,作出原生效判决的人民法院应当对其进行赔偿。二审改判无罪,以及二审发回重审后作无罪处理的,作出一审有罪判决
国家赔偿
人浏览
游戏装备被盗应该拨打报警电话报警或者向所在地公安机关报警。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好,具体什么情况
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
行政赔偿和国家赔偿区别
行政赔偿和国家赔偿区别在于国家赔偿包括行政赔偿。国家赔偿分为行政赔偿以及司法赔偿。国家赔偿是指国家机关及其工作人员因行使职权给公民、法人及其他组织的人身权或财产
国家赔偿
人浏览
法院决定定期宣判一般应当在开庭审理后一个月内宣判,至迟不应超过一个半月视为正常和合理。定期宣判,是指宣判形式之一。合议庭评议完毕或独任审判员的审理;结束后,人民
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
拘役错误是否承担国家赔偿责任
拘役错误是需要承担国家赔偿责任的。根据相关法律规定,依照审判监督程序再审改判无罪,原判刑罚已经执行的,受害人有权获得国家赔偿。每日的赔偿金按照国家上年度职工日平
国家赔偿
人浏览
可以主张管辖权异议申请
全部13个答案 >
人咨询过 去咨询
你好,你在广州哪个区被起诉呢
全部16个答案 >
人咨询过 去咨询
建议直接和法院沟通,请问您是原告还是被告?
全部7个答案 >
人咨询过 去咨询
你好,如果撤诉了不用过去了
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询