工程合同书,安防工程合同书

更新时间:2009-08-19 10:54:18人浏览
问题描述:
律师您好,想请您帮我写一个安防工程合同书,是安防监控类别的。
1位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
法律快车律师团队律师
服务地区-上海上海
安 防 工 程 合 同 书 订立合同双方: 甲 方:____________________________________ 法定代表人:____________ 地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________ 乙 方: 法定代表人:____________地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________ 依据《中华人民共和国合同法》之规定,为了明确双方的权利与义务关系,经友好协商,现就乙方承接甲方安防监控工程事宜达成如下条款,以便共同遵照执行。 第一条 合同概要 双方同意由乙方承接甲方的安防监控工程,由乙方提供系统所需的相关设备及部件,并由乙方负责系统的安装、调试以及开通后系统运行的技术服务。 第二条 技术要求 该安防监控工程应当具备基本的防盗功能,具体技术要求是:***** 第二条 设备要求及设备清单 乙方向甲方所提供的设备应当是全新的且是合同指定的产品。 设备清单(详见本合同的附件1),设备清单应当与《****预算书》(详见本合同的附件2)所载明的设备完全一致,该设备清单由双方在签订本合同时一并予以确认。 第三条 工程款及支付方式 本合同项下的工程款总额为¥ 元整,大写:人民币 整。 工程款支付方式为: 1、本合同签定后 3 日内,甲方支付乙方总工程款的 20%作为预付款,即¥ 元整,大写:人民币 整。 2、本合同附件一所载明的设备到位并经甲、乙双方验收确认后,甲方应支付乙方总工程款的60%,即¥ 元整,大写:人民币 整。 3、乙方对工程安装调试完毕后,由甲、乙双方相关人员组建验收小组负责工程的验收,验收合格后,经双方签字确认,甲方应在 3日内支付乙方总工程款的17%,剩余工程款总额的3%做质保金,保修期一年届满后 5 日内支付给乙方。 上述工程款包括工程设备、部件及其运输、安装、调试和一年期的设备保修、维护费用,但不包括经甲方同意所增加的预算外工料费用。 经甲方同意所增加的预算外工料费用,双方应在工程完工后另行一次性结清。 第四条 工程设备的验收 1、甲方付清预付款后,乙方应及时将工程设备及其部件运送到甲方指定的地方,甲方验收后应予确认并负责保管。 2、乙方依合同所订时间将工程设备及其部件运至指定地点时,甲方应即时接收并妥善保管全部货物。 第五条 工程安装、调试 甲方付清总工程款的60%后,应负责提供系统安装和调试的必要条件,做好施工方的现场协调工作,积极为乙方提供良好的工作环境。 条件具备后,甲方通知乙方开始施工。乙方应当在接到甲方通知后 日内将工程安装完毕,在安装完毕后 日内调试完毕。 系统安装、调试过程中如有不符合技术要求的,应立即返工直到达到标准。 第六条 技术支持及服务 1、在系统正式投入施工后,乙方保证派遣专业技术人员按施工的不同阶段指导实施,并保证进度。 2、乙方的施工安装调试应严格按规程进行,并接受甲方的监督。 4、乙方为甲方培训操作人员。 第七条 验收和移交 系统调试开通壹周内,甲乙双方主管部门组成验收小组,验收小组由双方各指派2名人员组成,验收小组对系统作全面验收,验收合格后各方签字确认,并由乙方移交给甲方。乙方应当在甲方付清总工程款的60%后 日内将工程移交给甲方使用。 第八条 设备保修 1、出现简单技术问题时,乙方应提供电话咨询。 2、电话咨询无法解决的,对复杂技术问题,乙方应24小时内到现场服务 重大技术问题应在48小时内到现场服务。 3、系统开通后壹年内如出现使用故障,乙方负责免费维修,如故障是因人为或意外引起的,需调换的设备或零件的费用由甲方负责,乙方负责免费维修。 第九条 违约责任 1、甲方的违约责任 (1)中途变更工程的规模、设备规格、安装地点等,应当赔偿乙方因此造成的损失。 (2)中途解除合同,甲方支付乙方违约金,违约金为未履行部分工程款总额的40%。 (3)未按合同规定的时间和要求向乙方提供场地等辅助工作和准备工作,乙方有权解除合同,甲方应当赔偿乙方因此而造成的损失;乙方不要求解除合同的,除交付工程的日期得以顺延外,甲方应当偿付乙方停工期间的损失。 (4)超过合同规定日期付款,应当根据逾期款额和预期期限按照日千分之六向乙方偿付违约金; (5)甲方拒绝接收设备和部件,应当赔偿乙方因此造成的的来往运费及额外产生的仓储费等乙方实际所发生的损失; (6)由于保管不善致使乙方提供的设备及其它物品毁损、灭失的、应当赔偿乙方因此造成的损失。 2、乙方的违约责任 (1)提供的设备不符合技术要求。 (2)未按合同规定的期限交付工程。 (3)未按合同规定的质量技术要求交付工程。 (4)未提供设备保修服务 第十条 责任的免除 1、因不正确的保管、安装、使用、操作等行为引起的产品乃至系统问题,均应由本方承担责任。 2、发生不可抗拒因素造成一方或双方损失的,均应当免除对方责任。但应当采取积极措施尽量减少损失,损失扩大的,由该方承担责任。 第十一条 合同的变更和解除 本合同执行期间,双方不得随意变更和解除合同,合同如有未尽事宜,应由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。 第十二条 合同生效与终止 1、本合同自甲乙双方盖章并由授权代表签字之日起生效。 2、本合同在设备保修、维护期届满之日终止。 第十三条 纠纷的处理 本合同发生纠纷时,当事人双方应协商解决;协商不成时,依法向人民法院起诉。 本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份。 甲方: 乙方: 代表签字: 代表签字: 年 月 日 年 月 日
2009-08-19 10:54:18
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
家装合同书
家装合同书
家装合同就是为了房屋装修而签订的合同。这个合同是依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的实际情况,在双方在平等、自愿、
合同纠纷
人浏览
建筑工程合同无效主要有以下几种:1、合同主体不具备资格根据规定,签订建筑工程合同的承包方,必须具备法人资格和建筑经营资格。只有依法核准拥有从事建筑经营活动资格的
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
工程分包属于合同转让吗
工程分包属于合同转让吗
工程分包不属于合同转让。工程分包是承包人经发包人同意后,分包给第三人,但是合同的主体仍然是发包人和承包人;而合同转让后,
工程建设
人浏览
工程合同书
工程合同书
施工合同亦称“工程合同”或“包工合同”。指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协 议
工程纠纷
人浏览
工程合同书
工程合同书
甲方:乙方:地址:地址:电话:电话:兹(以下简称甲方)委托东莞市弘康电力设备有限公司(以下简称乙方)进行机房噪音控制工程。经双方友好协商达成具体条款如下:一.工
工程施工合同
人浏览
哪些建设工程必须实行监理?下列建设工程必须实行监理:(一)国家重点建设工程;(二)大中型公用事业工程;(三)成片开发建设的住宅小区工程;(四)利用外国政府或者国
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
工程分包合同无效怎么结算
工程分包合同无效怎么结算
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定,工程分包合同无效的,主要还是看工程能否通过
合同法
人浏览
装饰工程合同书
装饰工程合同书
委任单位:____________施工单位:____________就____________装饰工程,经双方充分的在友好协商签订本合同书,共同遵守如下:一、工
工程施工合同
人浏览
施工合同违约,一般来说有以下几种解决方式:一是双方协商调解解决,找到当事人以协商的方式达成和解协议,这是最佳解决办法二是非官方第三协调解决,邀请当事人双方都认可
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
订立建筑工程承包合同,应当遵守法律、行政法规的以下规定:(l)建筑工程承包合同的主体资格要合法。双方当事人都应当具有民事法律关系主体资格,具有履行合同的能力。由
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
你好,不知你要问什么,建议经问题说清楚以便律师给你解答
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
需要了解具体情况才能确定。
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
施工合同是不是要式合同
施工合同是不是要式合同
施工合同是要式合同。所谓要式合同是指根据法律规定应当采取特定方式订立的合同。施工合同是指承包人进行工程建设施工、发包人支付价款的协议,当事人订立施工合同应当采用
合同纠纷
人浏览
安 防 工 程 合 同 书 订立合同双方: 甲 方:____________________________________
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
施工合同诉讼有效期
施工合同诉讼有效期
施工合同诉讼有效期一般是3年,特殊情况从其规定。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效为3年,自权利被侵害之日起超过二十年的人民法院一般不予保护,但可以受理其诉讼
合同纠纷
人浏览
你好,注意相互的权利、义务和责任的的约定即可。详情可以咨询陈律师
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
出租人解除合同的条件都有:1、出租人和承租人协商解除;2、因不可抗力、承租人拒付租金而解除;3、承租人擅自转租的;4、符合其他法定的解除条件的。根据2021年实
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
施工合同几年没有诉讼时效
施工合同几年没有诉讼时效
施工合同三年超过诉讼时效。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效是三年,从权利被侵害之日起超过二十年的,人民法院不予保护,特殊情况可以申请适当延长。
合同纠纷
人浏览
建设合同属于什么类别合同
建设合同属于什么类别合同
建设合同属于承揽类别合同。建设工程合同是承包人进行工程建设发包人支付价款的合同,通常包括建设工程勘察、设计、施工合同,依法订立的建设工程合同对承包人和发包人具有
合同纠纷
人浏览
首先进行协商,协商不成的,可向法院提起诉讼,同时申请财产保全。法律依据:《中华人民共和国去民法典》第七百二十二条承租人无正当理由未支付或者迟延支付租金的,出租人
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
承揽合同纠纷是什么意思
承揽合同纠纷是什么意思
承揽合同纠纷是在承揽人按照定作人的要求完成工作、交付工作成果,定作人给付报酬的过程中发生的纠纷,如报酬支付纠纷、定作物质量纠纷、承揽人保管纠纷、违约纠纷等。
合同纠纷
人浏览
您好,可以在网上立案系统提交强制执行的材料即可。
全部10个答案 >
人咨询过 去咨询
先施工后签合同违法吗
先施工后签合同违法吗
先施工后签合同违法,存在一定的法律风险。对于合同签订前的履行过程,由于存在较大的不确定因素,双方的权利义务不明确、法律责任界定不清,容易产生法律纠纷,合同的事前
合同纠纷
人浏览
违约金由双方自行协商后确定,法律上没有规定违约金的标准。但是,一般情况下,违约金的标准应当于一方违约可能给对方造成的损失数额相当。如果违约金约定过高(超过损失金
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
您好,具体看预售合同内容
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析:1、协商解决;2、协商不成的,可以向人民法院提起诉讼;3、可以解除租赁合同。法律依据:《中华人民共和国民法典》第七百二十一条承租人应当按照约定的期限支
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
对于合同纠纷类案件律师费一般按合同标的额收取,律师会依据该案件的难易程度、工作量等因素确定具体的比例,具体可以和律师及律师事务所协商确定。法律依据:《西安市律师
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询