因公务机关延误,未能在规定期限内取得国家颁发的生产许可证而被解除合同,并被处以罚款,这样合理吗?

更新时间:2013-06-25 20:23:49人浏览
问题描述:
与甲方签订的合同中有延误30天即为违约甲方可以终止合同的条款,未规定取证时间限制,后来在工作联系函中临时约定30天未取得生产许可证每天罚6800元,因国家公务机关延误造成延期半年,未能在规定期限内取得国家颁发的生产许可证而被解除合同,并被处以罚款,这样合理吗?
5位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
田洪涛律师
服务地区-北京北京
是合理的,因合同仅约束合同双方,因你们没有约定因国家公务机关延误造成延期不是违约,就不用解除合同罚款。
2013-06-25 20:23:49
庄荣华律师
服务地区-江苏南京
如果因公务机关的原因造成损失,你可以向公务机关追偿呀。同样可以挽回你的损失 咨询专业庄律师,采取合法手段维权。
2012-01-02 11:09:44
邹伙发律师
服务地区-北京北京
如果因公务机关的原因造成损失,你可以向公务机关追偿呀。同样可以挽回你的损失
2012-01-01 12:09:32
法律快车律师团队律师
服务地区-广东深圳
如果因公务机关的原因造成损失,你可以向公务机关追偿呀。同样可以挽回你的损失
2012-01-01 08:58:38
张勇律师
服务地区-广东深圳
1,是合理的,因合同仅约束合同双方,因你们没有约定因国家公务机关延误造成延期不是违约,就不用解除合同罚款。
2012-01-01 08:05:10
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
国家质量技术监督局关于对电能表停止颁发工业产品生产许可证的通知
国家质量技术监督局关于对电能表停止颁发工业产品生产许可证的通知
各省、自治区、直辖市质量技术监督局:为深入贯彻落实党的十五届五中全会精神,切实从严治政,依法行政,国家局研究决定,自本通知发布之日起,对电能表生产企业停止颁发工
职业培训等法规
人浏览
安全生产责任事故的处理(1)报告程序:·现场有关人员一本单位负责人一上报给以下有关部门:负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或其他有关部门(特种设备发生
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
国家宅基地规定新政策
国家宅基地规定新政策
宅基地购买者的资格有限制,使用权主体应是该农业集体经济组织成员,或与成员有直系亲属等身份或其他规定的身份。《土地管理法》
房地产
次播放
保险公司的哪些行为会受到限制业务范围、责令停止接受新业务或者吊销经营保险业务许可证的处罚?
保险公司的哪些行为会受到限制业务范围、责令停止接受新业务或者吊销经营保险业务许可
相关法条:第三十八条保险公司违反本条例规定,有下列行为之一的,由保监会责令改正,处5万元以上30万元以下罚款;情节严重的,可以限制业务范围、责令停止接受新业务或
交通事故保险
人浏览
政府机关没有仔细审查图纸和技术说明就发放了施工许可证,是否要对相关的侵权行为负责?
政府机关没有仔细审查图纸和技术说明就发放了施工许可证,是否要对相关的侵权行为负责
我国《建筑法》第七条规定:建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;。第八条规定:申请领取施工
建筑侵权损害赔偿
人浏览
行政处罚申请国家赔偿的项目包括:1、侵犯公民人身自由赔偿金;2、侵犯公民生命健康权造成身体伤害的:医疗费;护理费;误工费;造成部分或者全部丧失劳动能力:医疗费;
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
欠薪约定分期支付是否违法
欠薪约定分期支付是否违法
欠薪约定分期支付是违法的。根据《劳动法》第五十条:工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人。不得克扣或者无故拖欠劳动者的工
债权债务
人浏览
行政许可法释义有什么内容
行政许可法释义有什么内容
行政许可法释义的内容包括对行政许可法总则、行政许可的设定、行政许可的实施机关、行政许可的实施程序、行政许可的费用、监督检查、法律责任、附则等共计八章八十三条的规
刑法
人浏览
被害人对行政处罚决定不服可以申请行政复议根据法律规定,被害人对治安处罚决定不服的,有两种救济途径:一、行政复议。公安机关对被处罚人的处罚,若不公正,将侵害被害人
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
许可他人使用商标,但是对方根本就没在之前说好的范围内使用,造成你的损失,可通过商标侵权途径来解决:1、收集证据一般可以收集的证据包括你现用商标的实际影响,你使用
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
施工合同是不是要式合同
施工合同是不是要式合同
施工合同是要式合同。所谓要式合同是指根据法律规定应当采取特定方式订立的合同。施工合同是指承包人进行工程建设施工、发包人支付价款的协议,当事人订立施工合同应当采用
合同纠纷
人浏览
1,是合理的,因合同仅约束合同双方,因你们没有约定因国家公务机关延误造成延期不是违约,就不用解除合同罚款。
全部5个答案 >
人咨询过 去咨询
施工合同诉讼有效期
施工合同诉讼有效期
施工合同诉讼有效期一般是3年,特殊情况从其规定。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效为3年,自权利被侵害之日起超过二十年的人民法院一般不予保护,但可以受理其诉讼
合同纠纷
人浏览
找律师当面商量,应该不是国家赔偿,是一般行政赔偿
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
按照当时约定的金额和对应的利息来算的。4
全部10个答案 >
人咨询过 去咨询
施工合同几年没有诉讼时效
施工合同几年没有诉讼时效
施工合同三年超过诉讼时效。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效是三年,从权利被侵害之日起超过二十年的,人民法院不予保护,特殊情况可以申请适当延长。
合同纠纷
人浏览
建设合同属于什么类别合同
建设合同属于什么类别合同
建设合同属于承揽类别合同。建设工程合同是承包人进行工程建设发包人支付价款的合同,通常包括建设工程勘察、设计、施工合同,依法订立的建设工程合同对承包人和发包人具有
合同纠纷
人浏览
一、个人与个人租车合同有效么1、个人与个人租车合同有效。条件如下:(1)当事人在订立合同时必须具有相应的订立合同的行为能力;(2)合同当事人的意思表示真实;(3
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
承揽合同纠纷是什么意思
承揽合同纠纷是什么意思
承揽合同纠纷是在承揽人按照定作人的要求完成工作、交付工作成果,定作人给付报酬的过程中发生的纠纷,如报酬支付纠纷、定作物质量纠纷、承揽人保管纠纷、违约纠纷等。
合同纠纷
人浏览
你好:是否签订协议了
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
先施工后签合同违法吗
先施工后签合同违法吗
先施工后签合同违法,存在一定的法律风险。对于合同签订前的履行过程,由于存在较大的不确定因素,双方的权利义务不明确、法律责任界定不清,容易产生法律纠纷,合同的事前
合同纠纷
人浏览
你好,一般看合同约定,没有的话从违约之日计算
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
这个法律问题需要看你这边的情况,再根据相关的法律规定解答
全部8个答案 >
人咨询过 去咨询
能退回学费,你可以去当地教育局申诉。学生因故退学,须凭财务部当年开据的学费专用收据(原件)和党政办公室印制的“退学文件”(新生凭招生办公室开据的《保留入学资格通
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
这个法律问题需要看你这边的情况,再根据相关的法律规定解答
全部6个答案 >
人咨询过 去咨询