关于工期索赔的问题

更新时间:2018-07-06 16:21:12人浏览
问题描述:
征地拆迁由甲方负责,但由于征地拆迁不及时,导致现场出现停工,但合同内约定“连续全面60天停工”才计算延期,实际未达到该要求,但现场确实拖慢进度,导致延误,并且后续发生了不可抗力(不可抗力发生时间在计划工期以外),该不可抗力能否计算延期?
2位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
李中检律师
服务地区-重庆重庆
如果确实属于不可抗力这种情况是不能算在工期之内的。
2018-07-06 16:21:12
王兵律师
服务地区-重庆重庆
不可抗力的期限应该顺延
2018-07-06 16:19:05
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
工期索赔的内容
工期索赔的内容
工期索赔的内容有哪些?在工程施工中,常常会发生一些未能预见的干扰事件使施工不能顺利进行,使用预定的施工计划受到干扰,造成工期延长。这样,对合同双方都会造成损失。
建筑工程索赔
人浏览
在房屋租赁特别是商铺租赁中,承租人通常需要对房屋进行装修,基于装修而产生的纠纷也因此而产生,尤为突出的就是装修费用的承担问题。我们认为:根据《最高人民法院关于审
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
租房装修赔偿条款怎么写
租房装修赔偿条款怎么写
租房装修赔偿条款可以分以下情形进行约定:1、承租人经出租人同意装饰装修,因出租人违约导致合同解除,承租人有权请求出租人赔
房地产
次播放
工期索赔
工期索赔
在工程施工中,常常会发生一些未能预见的干扰事件使施工不能顺利进行,使预定的施工不能顺利进行,使预定的施工计划受到干扰,造成工期延长,这样,对合同双方都会造成损失
违约索赔
人浏览
工期顺延及索赔
工期顺延及索赔
业主与施工单位对某工程建设项目签订了施工合同,合同中规定,在施工过程中,如因业主原因造成窝工,则人工窝工费和机械的停工费可按工日费和台班费的50%结算支付。业主
建筑侵权损害赔偿
人浏览
产品出现质量问题《产品质量法》规定:“售出的产品有下列情形之一的,销售者应当负责修理、更换、退货;给购买产品的消费者造成损失的,销售者应当赔偿损失:(1)不具备
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
过了时限的工伤问题如何赔偿
过了时限的工伤问题如何赔偿
过了时限没有进行工伤认定的,是不能再要求赔偿的。根据法律规定,用人单位未按前款规定提出工伤认定申请的,工伤职工或者其直系
劳动法
人浏览
工期索赔的法律依据
工期索赔的法律依据
索赔是在工程承包合同履行过程中,合同一方因另一方末履行合同所规定的义务以及由于不可抗力因素的影响而付出了额外的费用或遭受损失,向另一方提出赔偿要求的行为。《合同
工程纠纷
人浏览
房屋买卖违约该如何赔偿(一)签订房屋买卖合同后,因一方当事人要求解除合同,守约方损失包括直接损失(即付出的房款、中介费、利息等)和房屋差价等可得利益损失,违约方
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
只有销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方才应向付款方开具发票。收取赔偿金后,你方需开具收据给对方。法律依据:《发
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
不可抗力的期限应该顺延
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
你好,可以发律师函催促对方履行。
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
施工合同是不是要式合同
施工合同是不是要式合同
施工合同是要式合同。所谓要式合同是指根据法律规定应当采取特定方式订立的合同。施工合同是指承包人进行工程建设施工、发包人支付价款的协议,当事人订立施工合同应当采用
合同纠纷
人浏览
此种情况无需补偿
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
施工合同诉讼有效期
施工合同诉讼有效期
施工合同诉讼有效期一般是3年,特殊情况从其规定。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效为3年,自权利被侵害之日起超过二十年的人民法院一般不予保护,但可以受理其诉讼
合同纠纷
人浏览
看约定
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
交了物业费不要交电梯费,物业费包含公共物业及配套设施的维护保养费、公用水电的支出、购买或租赁必需的机械及器材的支出等,电梯运营费用属于共用设施设备内的费用。《物
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
施工合同几年没有诉讼时效
施工合同几年没有诉讼时效
施工合同三年超过诉讼时效。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效是三年,从权利被侵害之日起超过二十年的,人民法院不予保护,特殊情况可以申请适当延长。
合同纠纷
人浏览
客户收到货不给钱报警有用。但是欠钱不还属于民事案件,一般情况下警方会协助办理,进行调解,不会立案。可以收集相关证据直接向人民法院进行起诉,需要携带双方签订的购销
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
建设合同属于什么类别合同
建设合同属于什么类别合同
建设合同属于承揽类别合同。建设工程合同是承包人进行工程建设发包人支付价款的合同,通常包括建设工程勘察、设计、施工合同,依法订立的建设工程合同对承包人和发包人具有
合同纠纷
人浏览
法律分析:合约有效,但超过二十年的部分无效。就是说,在二十年内,你和对方的租赁合同合法有效、受法律保护;如果到了20年后:你们需要重新签定合同确定租赁双方的权利
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
承揽合同纠纷是什么意思
承揽合同纠纷是什么意思
承揽合同纠纷是在承揽人按照定作人的要求完成工作、交付工作成果,定作人给付报酬的过程中发生的纠纷,如报酬支付纠纷、定作物质量纠纷、承揽人保管纠纷、违约纠纷等。
合同纠纷
人浏览
那要看你所签的合同约定
全部5个答案 >
人咨询过 去咨询
先施工后签合同违法吗
先施工后签合同违法吗
先施工后签合同违法,存在一定的法律风险。对于合同签订前的履行过程,由于存在较大的不确定因素,双方的权利义务不明确、法律责任界定不清,容易产生法律纠纷,合同的事前
合同纠纷
人浏览
物业公共收益的最新规定主要依据《中华人民共和国民法典》。根据该法,物业公共收益的分配需由全体业主投票决定,可由业主委员会管理或委托物业服务企业管理。这些收益主要
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
按照双方之间合同约定办理
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
借款合同的纠纷处理与是否面签关系不大,发生合同纠纷,当事人可以协商处理,协商不成的可以向被告所在或合同履行地法院起诉解决。
全部9个答案 >
人咨询过 去咨询
你好,具体什么事情呢
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询