总分包土建工程合同总工期135天，由于征地拆迁为未完全提交施工场地，导致工程延期330天，施工许可证还未办理和附属工程以及不能施工的项目在外的情况下，只能通过预验收。事后四个多月业主才组织内
更新时间：2019-11-04 12:40:03人浏览
问题描述：
总分包土建工程合同总工期135天，由于征地拆迁为未完全提交施工场地，导致工程延期330天，施工许可证还未办理和附属工程以及不能施工的项目在外的情况下，只能通过预验收。事后四个多月业主才组织内部验收，还有三项甲方提出摔项作为竣工验收。请问律师总分包因延期过长，工程损失惨重怎么进行索赔。（注：合同是总价包干，没有延期约定，只有乙方延误每天处5000元。）
8位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
邓普云律师
盟
服务地区-湖北武汉·电话-191-6446-0089
您好，请问您当时的合同有约定吗？因为您的情况较为复杂，我们需要了解更多的情况，建议转一对一咨询或者直接来电咨询。
2017-07-10 14:52:44
咨询我
程智华律师
盟
服务地区-湖北武汉·电话-132-6261-3180
您好，是这样的，如果合同没有约定甲方延期的违约责任的话，就按照造成的实际损失来算。
2017-07-10 13:56:00
咨询我
已帮助149064人 · 响应时间 平均1分钟内
拆迁一般不会影响合同效力。并且，如果房屋已经纳入拆迁范围，房主一般也不会出售房屋，所以你提这问题一般都是先签订房屋买卖合同，然后再遇到拆迁。
主流的观点是：依法成立的合同，受法律保护，对当事人具有法律约束力。双方签订的买卖合同合法有效，双方均应按照约定履行自己的义务，非依法律规定或者取得对方当事人同意，不得擅自变更或者解除合同。系争房屋征收公告发布时间在买卖合同签订之后，属双方当事人签订合同时均无法预见的情况，也不属于情势变更原则的适用范围。一方以此为由要求解除合同，有违诚实信用原则，法院一般不予支持。
主流的观点是：依法成立的合同，受法律保护，对当事人具有法律约束力。双方签订的买卖合同合法有效，双方均应按照约定履行自己的义务，非依法律规定或者取得对方当事人同意，不得擅自变更或者解除合同。系争房屋征收公告发布时间在买卖合同签订之后，属双方当事人签订合同时均无法预见的情况，也不属于情势变更原则的适用范围。一方以此为由要求解除合同，有违诚实信用原则，法院一般不予支持。
2019-11-04 12:40:03
咨询我
平台特邀律师
推荐
已帮助138872人 · 响应时间 平均1分钟内
拆迁安置房在未领取权属证书前发生的买卖。根据我国《城市房地产管理法》第三十七条第（六）款规定：未依法登记领取权属证书的房地产不得转让。据此，如果双方发生争议诉讼至法院时争议房屋上不具备领取房屋权属证书的条件，人民法院一般会因争议房屋不具备权属证书而认定房屋买卖合同无效搜索。但鉴于拆迁安置房必须要经过一段时间才能领到房屋权属证书，房价在此期间会有波动，因而违约方应承担主要责任，需要赔偿守约方为此造成的房价上涨或下跌的损失。
买卖双方签订合同时房屋不具备权属证书，但发生争议时该房屋已经领取了权属证书（包括可以领取而卖房人故意不去领取）的情形，一般也视为买卖行为有效，可以通过法院诉讼，可以要求强制过户。
买卖双方签订合同时房屋不具备权属证书，但发生争议时该房屋已经领取了权属证书（包括可以领取而卖房人故意不去领取）的情形，一般也视为买卖行为有效，可以通过法院诉讼，可以要求强制过户。
2019-02-20 16:07:15
咨询我
合同纠纷律师团队
推荐
已帮助185962人 · 响应时间 平均2分钟内
1、拆迁安置房可以买卖，买卖合同合法有效只要是在国有土地之上建立的拆迁安置房，能拿到产权证的房屋就可以买卖。如果还没有出产权证，凭着拆迁安置协议也可以买卖，买卖合同合法有效，只是说风险比有产权证的大一些。2、买卖合同只要符合一般买卖合同的生效要件即可，不论名字是叫买卖合同，还是买卖协议，诚信协议，本质都是房屋买卖合同，和名字没有关系。既然是合同，就要符合法律一般规定的买卖合同生效要件，不能使无权处分等等。3、买卖合同只是债权，要想保住房屋一定过户到买家名下，还是要通过律师陪购，确保购买者的合法权益。任何合同都有风险，即使买卖合同有效，也还是需要聘请律师陪购。买房子是大事情，涉及合同的事情，普通老百姓根本不通晓，一个条文，一个用词，一个条款都有可能造成以后的麻烦，与其等到法院诉讼才找律师，不如买卖房屋是就聘请律师把关。避免以后的风险，比较陪购费用和诉讼费用比较起来差别还是比较大的。
2017-11-09 13:13:21
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
施工合同范本：甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿为了加强项目施工安全管理，坚持安全第一、预防为主的方针，确实做到安全生产，人人有责，特签定本协议书。一
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
工程竣工结算审查内容
工程竣工结算是指施工企业按照合同规定的内容全部完成所承包的工程，经验收质量合格，并符合合同要求之后，向发包单位进行的最终工程款结算。那么，工程竣工结算审查内容包
工程纠纷
人浏览
建筑工程工程结算（一）本科目核算企业（建造承包商）根据建造合同约定向业主办理结算的累计金额。（二）本科目可按建造合同进行明细核算。（三）企业向业主办理工程价款结
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
泰威中央公园一期住宅小区工程施工、工程监理招标公告
招标编号：招标编码：CBL_20110622_6884647开标时间：所属行业：市政房地产建筑标讯类别：国内招标资源来源：其它投资金额：6500万元所属地区：河
工程招标投标动态
人浏览
企业工程项目应当关注的风险：(一)立项缺乏可行性研究或者可行性研究流域形式，决策不当，盲目上马，可能导致难以实现预期效益或项目失败。(二)项目暗箱操作，存在商业
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
现在很多业主拿到房子后，由于自己对家装不了解，一般都会请专业的验房师帮忙检验房子的质量。当通知收房时，大家不免心情激动，房子终于到手了！激动归激动，验房时可不能
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好，可以拒绝
全部5个答案 >
人咨询过 去咨询
建筑工程施工合同签订过程中应注意哪些问题？1.合同主体应适格。对通过市场跟踪所选择的合同当事人，应核查其资质证书、企业资信、注册资本等工商登记信息，并核查其使用
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
施工合同是不是要式合同
施工合同是要式合同。所谓要式合同是指根据法律规定应当采取特定方式订立的合同。施工合同是指承包人进行工程建设施工、发包人支付价款的协议，当事人订立施工合同应当采用
合同纠纷
人浏览
你好！你们的合同对于相关现象有没有具体的规定的呢？
全部9个答案 >
人咨询过 去咨询
证件齐全才可以验收。
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
给了定金，没签合同不满意是否可以退还，需具体分析：1、租房子没签合同交了定金，如果出租人违约，定金应当双倍退还；2、如果承租人反悔，不签订房屋租赁合同，则定金不
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
如果不退押金的，可以由劳动行政部门责令限期退还劳动者本人，并以每人五百元以上二千元以下的标准处以罚款；给劳动者造成损害的，应当承担赔偿责任。用人单位招用劳动者不
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
建设合同属于什么类别合同
建设合同属于承揽类别合同。建设工程合同是承包人进行工程建设发包人支付价款的合同，通常包括建设工程勘察、设计、施工合同，依法订立的建设工程合同对承包人和发包人具有
合同纠纷
人浏览
你好，建议把合同条款看清楚，防止上当受骗
全部6个答案 >
人咨询过 去咨询
签了合同对方违约还不退钱可以按照以下方式解决：第一，协商解决。要求对方继续履行合同，并且要支付违约金。第二，调解解决。在有关组织主持下，在平等、自愿、合法的基础
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
先施工后签合同违法吗
先施工后签合同违法，存在一定的法律风险。对于合同签订前的履行过程，由于存在较大的不确定因素，双方的权利义务不明确、法律责任界定不清，容易产生法律纠纷，合同的事前
合同纠纷
人浏览
文字上的委托书若满足一定条件，是具有法律效应的。需确保行为人具备民事行为能力，委托书真实表达意愿，且不违反法律法规与公序良俗，同时处理的是合法财产。若委托书存在
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析：被胁迫签的协议是无效的。当协议在欺诈、恐吓、威胁的情况下签订，这样的协议不具备法律所规定的正当构成要件，所以这就是违法的，协议也会随之无效。可以提供相
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
合同履行地点不明确首先以合同双方当事人的约定为准；若没有约定或约定不明确的可由双方当事人协商达成补充协议；若仍达不成补充协议的则按合同有关条款或交易习惯确定合同
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
