是否是适格被告
更新时间：2017-05-11 20:27:31人浏览
问题描述：
2003年2月25日，佛山市典创室内装饰有限公司(下称典创公司)与杨耀军签订了一份《装饰工程施工承造合同》，约定：杨耀军将其租赁的商铺发包给典创公司进行装修设计和施工，以作商业经营之用;合同预算造价为179552元，工程应于2003年4月10日前完工。合同另约定了工程价款的支付方式及其他内容。 合同签订后，典创公司依约进场设计、施工，杨耀军也依约定支付了部分工程进度款120500元。施工过程中，杨耀军将原仓库设计变更为家什展示区设计，工程于同年4月25日完工。 杨耀军签订上述合同时，正与他人筹备设立佛山市品致生活家居用品有限公司(下称品致公司)，装修商铺的目的系为品致公司营业经营之用。品致公司于2003年4月4日经工商部门核准登记，企业性质为有限责任公司，公司主要投资人为杨耀军(兼任法定代表人)。品致公司于2003年5月18日在典创公司装修完工的场地开张营业。 2003年6月3日，佛山市建设局认定杨耀军未经批准，擅自进行室内装修和在外墙设置广告违法，并作出了罚款18000元的行政处罚决定书。 同年6月，典创公司将工程结算书交给杨耀军审查，工程结算款为234220.80元。杨耀军审查后，于7月15日向典创公司发出了《维修、整改告知书》，认为装修工程在使用过程中发生质量问题，要求典创公司解决所有工程质量问题并承担行政罚款后，方予以结算。 典创公司遂以杨耀军、品致公司为被告向佛山市禅城区人民法院(下称佛山禅城法院)提起诉讼，主张工程款。杨耀军、品致公司反诉认为典创公司装修工程存在质量问题以及工程未能办理报建被罚款，要求典创公司赔偿损失、返还已付工程款。 佛山禅城法院认为：一、典创公司不具有经营室内装饰工程的资质，违反了建筑法第二十六条第一款的规定，故其与杨耀军签订的建设工程合同无效。对工程合同的无效，双方均有过错，故对由此造成的建设行政主管部门的行政罚款18000元应由双方各自承担9000元。 二、虽然合同无效，但由于典创公司已经完成了装修工程且被告也已经使用了装修工程，双方已无必要返还因该合同取得的财产，发包方应当按照工程的结算支付尚欠的工程款。 杨耀军收到典创公司出具了工程结算书后，并没有对工程结算提出异议，而只是对工程的质量及典创公司的资质提出异议，故法院确认工程结算额为199308.90元，扣除已经支付的工程款120500元，实际尚欠的工程款为78808.90元。 发包方未经验收使用了装饰工程，视为装饰工程验收合格，三、由于杨耀军在装修过程中将原仓库变更为展示区，相应的工程竣工时间也应予顺延，典创公司于2003年4月25日竣工不构成违约。四、建设工程的发包方是杨耀军，工程的受益则是品致公司，两被告据此应当承担支付工程款的义务。 综上，根据合同法第五十八条的规定，判决：一、杨耀军、品致公司向典创公司支付工程款69808.90元(已扣除典创公司应承担的9000元行政罚款);二、驳回原、被告的其他诉讼请求。本案受理费8527元，由原告负担2327元，两被告负担6200元。 杨耀军、品致公司不服原审判决，向广东省佛山市中级人民法院(下称佛山中院)提起上诉，认为：1.杨耀军不是本案的适格被告，品致公司应对债务承担责任？
4位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
当事人提起行政诉讼须具备的条件1、《中华人民共和国民事诉讼法》第四十一条规定的实质要件：(1)原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民、法人或者其他组织;(2
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
《婚姻法》离婚双方需要亲自到负责婚姻登记的民政部门去申请离婚登记，不可以由他人代替。即使是通过法院的诉讼方式离婚，如果没有特殊情况，起诉离婚案件的第一次开庭也需
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
夫妻共同财产的界定：夫妻在婚姻关系存续期间双方或一方所得的财产称为夫妻共同财产，归夫妻共同所有和支配。夫妻共同财产主要包括下列财产：(一)夫妻双方或一方工资、奖
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
《民法通则》第101的规定，公民、法人享有名誉权，公民的人格尊严受法律保护，禁止用侮辱、诽谤等方式损害公民、法人的名誉。任何人不得用侮辱、诽谤的方式损害他人的名
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
是适格的被告，是否判定他承担责任则要看审理的情况。
如需要法律帮助，请电话联系我。
全部6个答案 >
人咨询过 去咨询
工程债务诉讼时效是多久呀
工程债务诉讼时效是三年。该诉讼时效一般自权利人知道或者应当知道权利受到损害之日起计算，自权利被侵害之日起超过二十年的，进行工程债务诉讼人民法院一般不予保护。
债权债务
人浏览
合格主体原告。
全部6个答案 >
人咨询过 去咨询
只要原证未被撤销，就以原颁证单位为被告。欢迎您向刘耀武律师咨询。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
您好，您这边可以具体说一下您这边的情况
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
金钱债务属于种类物之债吗
金钱债务属于种类物之债。种类之债是指，以不特定而可特定的物为标的的债。买卖、消费借贷等合同大多以不特定物为标的物，如合同中约定由债务人向债权人交付某品牌、规格的
债权债务
人浏览
法律分析：未成年人借钱不还的，债权人的监护人（父母）可拿着借条向债务人的监护人（父母）追讨，如果追讨不成可以向法院起诉未成年人以及父母。诉讼费可以先支付，我国法
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
遗产债务的范围与认定标准有哪些
遗产债务是被继承人应当缴纳的税款和应当偿还的债务。以继承遗产的实际价值为限，超过遗产价值的部分，继承人可以不偿还。具体如下：1、税款包括个人所得税、车船使用税等
债权债务
人浏览
你可以报警，也可以提起诉讼
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
为逃避债务无偿转让房产有法定效力吗
为逃避债务无偿转让房产有法定效力，但被撤销后自始无效。债务人无偿转让财产影响债权实现的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。行为被撤销的，自始没有法律约束力
债权债务
人浏览
网络贷款中的借款人需要下列证件：本人的身份证明；居住证明；婚姻状况证明；信用状况的证明；职业资格的证明；以及其他能证明借款人符合贷款条件的证明证件。《个人贷款管
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
去世后债务需要妻子和子女承担吗
去世后，继承了遗产的妻子和子女需要承担债务。如果是夫妻共同债务，生存的另一方应当偿还债务，承担连带责任。继承人在继承遗产之前，应当在遗产范围内清偿被继承人的债务
债权债务
人浏览
男女分手后一方遭受到另一方恐吓的，如果是威胁人身安全的，对正常生活造成影响的，受恐吓方可以向公安机关报案。法律依据：根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析：公积金贷款要用6~8周，也就是1-2个月才能办下来，不过对于公积金额度吃紧的地区，贷款办理周期可能会更长一些，不同城市的审批时间也会有差异，具体可咨询
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
您好您什么情况具体看在在北京吗
全部6个答案 >
人咨询过 去咨询
您好，具体情况可以咨询铁路部门。
全部5个答案 >
人咨询过 去咨询
