建设单位未取得建设工程施工许可证,要求施工单位按合同工期开工建设,请问法律上工期应该从什么时间开始算?
更新时间:2010-09-15 23:34:33人浏览
问题描述:
建设单位未取得建设工程施工许可证,要求施工单位按合同工期开工建设,施工单位在合同工期内没有完成施工任务,建设单位要求对延误的工期进行索赔,请问法律上工期应该从什么时间开始算?
5位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
服务地区-辽宁大连
工期如何起算应按照施工合同约定。但现行法律规定,应取得建设工程施工许可证后开始施工,因此法定开工日以建设工程施工许可证为准。但有约定,还要从约定。
如果按照您陈述的情况,这种开工行为本身违反了法律规定。但须注意的是,在工程合同履行期间(至少在双方因争议提起诉讼时),建设方取得开工许可证,不能认定施工合同无效。司法实践中会认定为有效,则双方约定的工期责任对双方均有约束力。
本案对施工单位不利。
2010-09-15 23:34:33
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
建筑工程施工合同签订过程中应注意哪些问题?1.合同主体应适格。对通过市场跟踪所选择的合同当事人,应核查其资质证书、企业资信、注册资本等工商登记信息,并核查其使用
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
重视工期索赔 加强工期签证
案例一:1994年,中建某公司承建了某开发公司投资的某花园工程,原定工期为400天,后因种种原因延至开工4年后的1998年才通过甩项验收。2004年初,因开发公
违约索赔
人浏览
关于个人土地承包协议的回复三十三条土地承包经营权流转应当遵循以下原则:(一)平等协商、自愿、有偿,任何组织和个人不得强迫或者阻碍承包方进行土地承包经营权流转;(
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
建筑工程合同无效主要有以下几种:1、合同主体不具备资格根据规定,签订建筑工程合同的承包方,必须具备法人资格和建筑经营资格。只有依法核准拥有从事建筑经营活动资格的
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
在合同中对精装修部分进行约定,包括装修质量、材料、售后等内容,有的楼盘在合同中明确约定,实景样板间的装修标准即是交房标准;有的对材料、管件、地砖、门、窗等采用的
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好,按照双方的合同约定处理。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
施工许可证下来之后
全部5个答案 >
人咨询过 去咨询
什么是商事代理制度
商事代理制度指的是代理商依据被代理人的委托,以自己的名义或以委托人的名义为委托人卖或买或提供服务,并从中获取报酬的经营活动的制度。委托代理人按照被代理人的委托行
法律文书大全
人浏览
请提供详细内容
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
个体工商户营业执照年检网上申报流程是什么
个体工商户营业执照也是需要年检的,可以在工商登记机关指定的网址进行查询。个体工商户应当于每年1月1日至6月30日,向登记机关报送年度报告。个体工商户应当对其年度
法律文书大全
人浏览
看合同的约定,也可以协商解决
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
建议举证要求对方归还,或报警解决
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
施工合同备案操作:施工合同备案通常在合同签订后一定期限内,向当地建设行政主管部门提交合同文本、相关证明文件等进行备案。若涉及合同变更、解除等情况,也需按规定办理
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
注册个体户营业执照
注册个体户营业执照流程为:1、携带身份证、房屋租赁协议复印件、设备清单和经营场所布局平面图到工商行政管理所填写《个体工商户名称预先核准申请书》;2、递交上述申请
法律文书大全
人浏览
你的工程款收不回来的处理方式有:首先可以先向对方催告,与对方协商;协商不成的可以申请基层组织进行调解;调解不成的可以向法院起诉;当事人有签订仲裁协议或仲裁条款的
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
营业执照场地证明
营业执照场地证明内容如下:xxx工商行政管理局:兹有我单位开办的xx公司,地址在xx共有房屋面积xx平方米,经营场地xx平方米。以上场地系我公司向xx租用,租用
法律文书大全
人浏览
投标授权委托人因为授权别人去做事,但是由于二人实际上是代理关系,那么被授权人所为的行为,法律后果是有授权人承担,因此存在着风险
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
公章申请书怎么写
公章申请书的具体写法如下所示:首先,要居中写上申请书的标题,如“加盖公章申请书”;其次,在第二行顶格写明接受申请书的单位、组织或有关领导;然后,在正文部分写明具
法律文书大全
人浏览
你好,信息太少,可以详细描述你的情况和诉求。
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
建议咨询当地的物价局了解是否违法。
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
你好,具体什么约定呢
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好,由交警认定事故责任
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询