楼上漏水，导致装修工期延误
更新时间：2022-11-05 14:16:03人浏览
问题描述：
楼上漏水，导致装修工期延误
3位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
平台特邀律师
推荐
已帮助131550人 · 响应时间 平均4分钟内
出现工期延误的处理办法：
1、如果因为消费者未按期支付工程款导致工期延误的，属于消费者违约在先，这个时候应当向装修公司支付违约金；
2、由于装修公司自身原因不能按期完工，属于装修公司违约，装修公司应向消费者支付违约金。
法律依据：
《民法典》第八百条
勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。
第八百零一条
因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。
1、如果因为消费者未按期支付工程款导致工期延误的，属于消费者违约在先，这个时候应当向装修公司支付违约金；
2、由于装修公司自身原因不能按期完工，属于装修公司违约，装修公司应向消费者支付违约金。
法律依据：
《民法典》第八百条
勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。
第八百零一条
因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。
2022-11-05 14:12:09
咨询我
房产纠纷律师团队
推荐
已帮助160957人 · 响应时间 平均2分钟内
大部分业主在装修时都会碰到装修公司延误工期的问题，造成工期延误的原因是多方面的，不管是合理范围内的，还是特殊情况造成的，大家都需要对工期延误有一个清楚的了解，既有助于自己维权，又能避免工期越拖越长。对于工期延误首先要判断是否在合理范围内。
举个例子如果施工正好处于雨季，像油漆工、泥瓦工这些项目是无法正常展开的，建议业主与装修工人沟通好，在项目顺序上做一些合理的调整。有两种特殊情况的延误，大家需要注意一下。
一种情况是装修材料不能及时到位，还有一种情况就是返工。为了避免这两种情况的发生，业主在和装修公司签订合同前一定要明确需要的材料品牌和类型，装修时最好有专业的监理，或者业主自己多抽时间去监工，以便能及时发现问题并处理。
总结一下，遇到装修公司延误工期的情况，业主要先弄清楚原因，如果是人为原因造成的，在解决问题的同时要维护自己的权益。如果是因为施工质量不得不延误，千万不要强行压缩工期，所谓慢工出细活，毕竟今后住在房子里的人是你自己。
举个例子如果施工正好处于雨季，像油漆工、泥瓦工这些项目是无法正常展开的，建议业主与装修工人沟通好，在项目顺序上做一些合理的调整。有两种特殊情况的延误，大家需要注意一下。
一种情况是装修材料不能及时到位，还有一种情况就是返工。为了避免这两种情况的发生，业主在和装修公司签订合同前一定要明确需要的材料品牌和类型，装修时最好有专业的监理，或者业主自己多抽时间去监工，以便能及时发现问题并处理。
总结一下，遇到装修公司延误工期的情况，业主要先弄清楚原因，如果是人为原因造成的，在解决问题的同时要维护自己的权益。如果是因为施工质量不得不延误，千万不要强行压缩工期，所谓慢工出细活，毕竟今后住在房子里的人是你自己。
2022-11-05 14:14:03
咨询我
平台法律顾问团队
官方
已帮助164030人 · 响应时间 平均5分钟内
以下情况公司能主张工期推迟：建设单位未按照约定提供图纸及施工材料；建设单位未按照约定支付预付款、进度款；设计变更和工程量增加；发生不可抗力事件等。法律依据：《民法典》第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
《民法典》第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
《民法典》第八百零五条
因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
《民法典》第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
《民法典》第八百零五条
因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
2022-11-05 14:16:03
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
楼上漏水可以怎么处理
楼上漏水可以与楼上或者物业协商处理，具体怎么处理根据协商结果确定，协商不成的，还可以进行调解或诉讼。起诉需要搜集相关的证据材料并撰写一份起诉状到人民法院提起诉讼
损害赔偿
人浏览
日常生活中，因装饰装修造成的纠纷时有发生。应区分不同情形予以处理。如果装修数额较小，延误损失不大，则应以协商解决为主。如果装修数额较大，工程量也达到一定规模，此
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
楼上邻居家漏水怎么办
如果楼上漏水是楼上业主造成的，可以和楼上业主协商，并要求对方赔偿因漏水造成的财产损失。那么，楼上邻居家漏水怎么办？为了帮助大家更好的了解相关法律知识，法律快车小
相邻关系
人浏览
保险公司漏水赔偿标准
具体的赔偿标准会因投保公司不同有所差异。漏水保险赔偿范围一般包括房屋漏水而导致的家具、瓷砖、防水材料、吊顶材料受损的经济损失。那么保险公司漏水赔偿标准是？接下来
房地产法
人浏览
二手房屋买卖合同纠纷审判原则
二手房屋买卖合同纠纷审判原则如下：双方可以先行私下协商处理，协商不成的可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉；当事人对发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书拒不履行
房地产法
人浏览
二手现房交易税费由买家还是卖家承担
二手现房交易税费由买卖双方一同承担。买家需缴纳房款1.5%的契税、0.05%的印花税、交易费、测绘费、权属登记费取证费；卖家需缴纳交易费、房款0.05%的印花税
房地产法
人浏览
租房交了定金没签合同如果当事人协商一致的定金可以退。或者因收受定金的一方违约，导致合同无法签订的，应当双倍返还定金。给付定金的一方存在违约行为的，无权请求返还定
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
二手现房抵押贷款要多久放款呢
二手现房抵押贷款一般三周左右放款，具体可以咨询当地银行。借款人在银行开立活期存款帐户后准备贷款要求的资料，面签银行、银行报卷和审批；银行审批通过后通知借款人审批
房地产法
人浏览
法律分析：不动产在网签备案之后还是可以变更姓名的，不过，由于网签备案已经正式完成，这种情况下如果想要更改姓名的话操作起来就比较复杂了。因为网签备案之后，房产证不
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析：非法占道举报方法：1、拨打电话122举报交通违法行为，2、登录当地交通网的举报严重交通违法专栏，3、邮寄信件至交管局秩序处，信件请注明“违法举报”。4
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
买卖二手房是否还要土地转让证
买卖二手房需要土地证。房屋和土地是不可分割的整体，在办理二手房买卖过户手续时，当事人必须提供身份证、房产证、土地证、完税证明等资料，没有土地证的二手房无法办理登
房地产法
人浏览
房东租金不退可以按照合同中的约定进行处理。根据我国相关法律规定，退租金条件包括约定和法定两种条件。约定条件是租用房子时跟开发商在合同中约定可以退租金的条件。如果
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
二手房网签了以后卖家可以不可以再修改
二手房网签了以后经双方协商卖家可以再修改。根据民法典的规定，合同内容的修改属于合同变更行为，必须合同当事人协商达成一致合意，达成合意后对修改事项双方签字确认即产
房地产法
人浏览
政府会公布征地拆迁补偿标准的，按该标准计算赔偿即可
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好，具体是哪里不一致？之前的约定是否有证据？
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
只要是双方真实意思表示即具有法律效力。房东是自然人的话 最好加上身份证号。
全部6个答案 >
人咨询过 去咨询
根据当地的征收安置补偿政策确定
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
