法律快车法律问答 > 广东法律问答揭阳法律问答揭阳合同纠纷法律问答 > 问答详情

工期索赔问题，中标后于2012年12月与B公司签订《桩基专业分包合同》，中标后于2013年6月与B公司签订《桥梁下构劳务分包合同》

更新时间：2018-11-05 11:07:14人浏览

问题描述：

工期索赔问题，该案例怎么分析回答，可以私聊加分A建筑劳务有限责任公司，2012年11月经B公司考察入围后，参与B总承包的某基础设施桩基工程投标，中标后于2012年12月与B公司签订《桩基专业分包合同》，合同额500万元。后于2013年3月参与该基础设施项目下构工程投标，中标后于2013年6月与B公司签订《桥梁下构劳务分包合同》，负责项目下构墩柱有关的全部工作内容，合同额650万元。

2014年底，提出因该工程进度慢，拆迁困难、图纸变更等，导致其发生严重亏损，列出损失清单，提出总计450余万元的赔偿要求，并多次就两项分包工程损失赔偿问题与B公司进行谈判。B公司认为履约中确实存在部分停工窝工情况。经B公司核算，窝工应赔偿金额约仅为40万元，与A公司提出的450万余元相差太大，双方协商一直难以达成一致。

2015年5月，A公司依据合同中的仲裁条款，就赔偿事宜对B公司申请仲裁，仲裁要求赔偿数额合计为520万元。仲裁请求：一，请求赔偿窝工损失326万元；二、请求赔偿材料损失费用42万元；三、请求调整合同价差73万元；四，请求支付工程款75万元（含B公司垫付的工伤赔付费用、医药费用）。并提交的主要证据如下：

1）营业执照资料。2）分包合同两份。3）B公司项目部的《会议纪要》多份，证明A公司施工进度领先、多次被奖励，以及履约中缺少相应工作面，而B公司项目部表示将研究方案等，证明履约过程中确实存在停工、窝工的情形等；4）B公司项目印发的《周生产计划》，证明A公司按时完成了施工任务；5）窝工损失索赔报告，证明施工过程中A公司向B公司报送的两份索赔报告及相应计算表（索赔数额分别为168万元、198万元）等，其中B公司项目经理及总工在两份报告上面写下了“已签收”、“情况属实”以及“情况属实，待完工时、结算时再议”字样并签名字日期。6）B公司要求其退场而导致的材料设备定金损失（合同及付款单据）、现场材料丢失（清单），42万元。7）、已付款凭据，未付款数额。

B公司抗辩提交证据如下：1、会议纪要：证明A公司在履约中存在进度缓慢、质量缺陷。2、B公司要求调整施工任务的函件。证明A公司进度、设备的原因调整施工任务，余下的施工任务不再A公司承担，证明A公司应自行承担因退场而导致的一切损失。3、收据一张：收款人A公司，付款人B公司，收据内容：“今收到B公司缴纳的工伤赔偿、医药费52万余元

3位律师解答

未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。

咨询我

合同纠纷律师团队

推荐

已帮助123352人 · 响应时间平均1分钟内

第十条工程设计变更价款调整
　　
(一)施工中发生工程变更，承包人按照经发包人认可的变更设计文件，进行变更施工，其中，政府投资项目重大变更，需按基本建设程序报批后方可施工。
　　
(二)在工程设计变更确定后14日内，设计变更涉及工程价款调整的，由承包人向发包人提出，经发包人审核同意后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：
　　1．合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；
　　2．合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
　　3．合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后执行。如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。
　　
(三)工程设计变更确定后14日内，如承包人未提出变更工程价款报告，则发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限由发承包双方协商确定。

2018-11-05 10:47:21

咨询我

平台法律顾问团队

官方

已帮助134862人 · 响应时间平均5分钟内

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条　建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。　第三条　建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：　　
（一）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；　　
（二）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。　　因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。

2018-11-05 10:50:38

咨询我

法律快车咨询顾问

已帮助136576人 · 响应时间平均3分钟内

建设工程劳务分包合同产生纠纷的原因　　
一、产生纠纷原因　　
1.因资质问题而产生的纠纷：根据《建筑法》和建设部《建筑企业资质管理规定》等关于建筑施工企业从业资格的规定，从事建筑活动的建筑施工企业应具备相应的资质，在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。禁止建筑施工企业超越本企业的资质等级许可的业务范围承揽工程。禁止施工企业向无质资或不具备相应质资的企业分包工程。　　
2.因履约范围不清而产生的纠纷：在施工实践中，总包单位与分包商之间因履约范围不清而发生纠纷的现象屡见不鲜。例如：一个分包合同中约定，由总包单位提供垂直运输设备，但在具体施工时，总包单位只提供汽车吊而不提供塔吊。尤其是在基坑开挖过程中，垂直运输设备对工期的影响巨大，如果不利用塔吊，分包商很有可能无法完成工期目标，但汽车吊也属于垂直运输设备，因此，很难认定总包单位违约。造成履约范围不清的主要原因是分包合同条款内容不规范、不具体。分包合同订立的质量完全取决于承包人和分包商的合同水平和法律意识。若承包人、分包商的合同水平和法律意识都比较低或差异大时，则订出的合同内容不全，权利义务不均衡。所有这些都在以后施工过程中产生的纠纷埋下伏笔。因此，在订立分包合同时，应严格按照《分包合同示范文本》的条款进行订立。　　
3.因转包而产生的纠纷：转包是指承包单位承包建设工程，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人或将其承包的全部建设工程肢解后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为。建设工程转包被法律所禁止。《合同法》272条，《建筑法》28条，《建设工程质量管理条例》25条都规定禁止转包工程。施工企业在转包工程中的收益如何处理?如果案件没有诉讼到法院，或者国家建设行政管理部门也没有发现违法转包问题，施工企业违法转包的收益可能留在企业，一旦产生争议起诉到法院，法院将依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件的适用法律问题的解释》4条，《民法通则》134条规定收缴当事人所取得的非法所得。

2018-11-05 11:07:14