没有约定解除条件,合同能否解除
导读:
案情简介:
张某于2003年同某房地产公司签订了《商品房购销合同》。合同约定:张某购买该房地产公司建设开发的房屋一套,建筑面积为57.87平方米,总房款为人民币28.35万元,交房期限为2004年5月30日。合同还约定,开发商逾期交房达6个月,除向购房者支付银行利率外,还应按照累计已付房款的7%支付违约金,合同继续履行。合同签订后,张某自觉履行了付款义务并及时到银行办妥了按揭贷款手续,截止到今年5月,开发商仍不能履行交房义务。为此,张某提起仲裁,要求解除合同,并要求开发商赔偿其经济损失。
争议焦点:
1、张某认为,开发商违约且失去信誉,因而要求解除合同,并令开发商支付违约金,赔偿因此而造成的一切经济损失。
2、开发商认为,根据合同约定,只要开发商承担违约责任,合同就应继续履行,张某要求解除合同是违反合同约定的。
律师评述:
张某同某开发商于2003年签订的《商品房购销合同》系双方当事人的真实意思表示,合同的内容符合法律规定,合法有效,依法应受法律保护。合同签订后,张某依约定履行了付款义务并办妥银行按揭贷款手续,但开发商逾期超过6个月仍不能履行交房义务,其行为构成违约,依法应承担违约责任。根据合同约定,开发商逾期6个月交付房屋,应支付违约金,合同应继续履行,但开发商交房遥遥无期,为此张某多次要求开发商退房,并通过新闻媒体曝光证明其要求退房的要求,这实际上是对继续履行合同的解除要求。对此,《中华人民共和国合同法》第94条第(三)项规定:“当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行,当事人可以解除合同。”第96条规定:“当事人一方依照本法第94条规定主张解除合同的,应当通知对方,合同自通知到达对方时解除。”因此,本案张某解除合同的要求,完全符合法律规定。由于本案因开发商的过错导致合同的解除,其不仅应支付违约金,还应依法向张某支付赔偿金,根据《中华人民共和国合同法》第113条规定:“当事人一方不履行合同义务,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可获得的利益。”因此,张某银行贷款及利息也应由开发商赔偿。
声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.
引用法条
相关知识推荐
合同是公民的民事法律行为,签订合同之后,不是能随便能解除的,根据民法典规定,合同解除分为约定解除和法定解除,约定解除也就是在合同当中有合同解除条款,那么,要是未
施工合同是要式合同。所谓要式合同是指根据法律规定应当采取特定方式订立的合同。施工合同是指承包人进行工程建设施工、发包人支付价款的协议,当事人订立施工合同应当采用
施工合同诉讼有效期一般是3年,特殊情况从其规定。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效为3年,自权利被侵害之日起超过二十年的人民法院一般不予保护,但可以受理其诉讼
建设合同属于承揽类别合同。建设工程合同是承包人进行工程建设发包人支付价款的合同,通常包括建设工程勘察、设计、施工合同,依法订立的建设工程合同对承包人和发包人具有
承揽合同纠纷是在承揽人按照定作人的要求完成工作、交付工作成果,定作人给付报酬的过程中发生的纠纷,如报酬支付纠纷、定作物质量纠纷、承揽人保管纠纷、违约纠纷等。
先施工后签合同违法,存在一定的法律风险。对于合同签订前的履行过程,由于存在较大的不确定因素,双方的权利义务不明确、法律责任界定不清,容易产生法律纠纷,合同的事前