安装承揽合同纠纷案
导读:
薄板公司诉安装公司承揽合同纠纷案,代理被告抗辩成立
【概要】 包工不包料合同是承揽合同,定作人应当提供工作条件和及时验收成果,承揽人应当按照双方约定交付成果。
【案情简介】 2007年4月16日,被告(乙方)与原告(甲方)签订《合同书》一份,合同约定了“1、乙方以15万元人民币包工不包料的形式承包甲方的生产线的设备安装、调试,非标制安为1600元/吨;2、甲方必须提供厂区的三通一平和施工前后的有利条件及乙方住宿;设备的拖运费、吊装费和其他材料(包括消耗材料)均有甲方负责;3、乙方人员在2007年4月25日前进厂施工,工期自压机开始安装第一天起计算,最迟不超过5月10日。本工程工期为80天,如遇自然因素停电或甲方其他人为因素,则工期顺延。如因甲方设备材料未及时到位,造成乙方无法施工,则甲方应补乙方施工人员工资伙食费每人每天四十元。如工期延期一天,每天罚贰仟元,提前一天,每天奖贰仟元。”等内容,该合同还约定“合同在签订一天内,甲方支付乙方工程款的10%为合同金,压机、干燥机设备就位后付25%,全部到位后付30%,工程竣工后,联动12小时试产,验收合格后付工程款的30%,质保金5%工程竣工后六个月内付清。”合同签订后,被告组织的施工人员于2007年4月25日进入施工场地,施工工期自2007年5月10日开始计算,共80天,原告付了10000元合同金(预付款)给被告,事后还支付了50000元工程款,迄今为止,原告一共支付给被告60000元工程款(含10000元合同金)。原、被告在庭审中一致认可被告在施工过程中停电六天,被告在施工过程中还遇到过下雨等合同约定顺延工期的情形。 因工程未完工,被告的施工队于2009年9月24日撤离了施工现场,双方工程款至今未结算。 后原告自行组织施工,并诉至法院,要求被告按照约定支付逾期交付违约金92000元,并赔偿损失。
【原告诉讼理由】 1、被告拖延工期,自行撤场,原告要求解除本合同。原、被告于2007年4月16日签订《设备安装合同书》,被告采用包工不包料的方式承揽生产线的设备安装、调试工作。合同工期80天,工期自2007年5月10日起算。合同签订后,被告于4月25日进场安装,9月24日撤离施工场地。原、被告共同认可停电时间为六天,原告也同意相应顺延工期六天。根据双方约定的工期及起算时间,被告应当在2007年8月14日完成设备安装、调试,交付工作成果。由此可见,被告超过了约定的工期,并且被告承认撤场前尚有部分设备没有安装,生产线没有调试交付试用。 2、设备安装工作属于室内安装,原告提供了安装场地“三通一平”。根据双方约定,被告负责生产线的基础放线、设备清洗、安装调试、非标准件制作安装,安装所需辅件包括电气元件,被告应当提前5-10日通知原告备料;原告负责提供安装所需辅件,经被告放线后浇铸设备安装基础。根据施工日志,烘干机在5月1日已经吊装就位,5月3日浇铸烘干机基座(基础),5月7日烘干机安装校正,5月8日两台烘干机动力机构就位、粗校,5月10日压机框架部分就位,烘干机转筒两台就位。显然,原告在被告进场后、合同工期起算前已经提供安装场地的“三通一平”,且被告已经完成部分设备的安装。 3、被告应当赔偿原告的损失。原告因被告未能按时交付工作成果,必然造成原告不能按时投产,进而造成原告生产利润的损失。原告之所以在合同中约定奖惩条款,旨在鼓励、促使被告提前交付工作成果,提前投入生产并获取生产利润。根据已知的奖励条款等事实,也足以推出预期生产利润金额明显高于奖励金额的结论。原告参照已投产生产线的日产量及市场销售价格,计算出每天的生产利润并要求赔偿,符合《合同法》第一百一十三、一百一十四条规定。
【律师意见】 工期延误完全是由于原告的违约行为和过错造成的,延误工期的后果不应由被告承担责任。 1、根据被告提供的证据来看,证明了生产安装用电是在2007年6月底到位,生产用水是在7月中旬到位,路及土地的平整是在8月底才完成。根据合同第二条约定:“甲方(即上诉人)必须提供厂区的三通一平和施工前后的有利条件及乙方住宿。”因原告未提供必备的安装施工条件,设备安装施工期限应该顺延,从8月底开始计算,被告未超过工期,尽管三通一平工作未完成,被告还是在2007年5月10日进场,这并不表示对其违约责任的默许,原告仍然有权追究其违约责任。 2、因安装机械设备的水泥基础由原告负责浇捣,由于设备基础不符合规格,不能安装,原告在2007年5月底敲掉重新浇捣,包括养护期,时间至少拖延了一个月以上,一直到8月底干燥机才能安装。根据原告向法院提供的“到货材料入库单时间品名表”,设备安装的一些主要机械都是8月中旬以后采购入库的。由此可见,工期延误,也完全是原告的过错造成的。 3、被告在2007年9月23日通知原告对安装的设备进行验收,这在双方各自向法院提供的施工日志上都有反映。但原告拒不验收,故意拖延时间,造成被告违约的假象,以此达到拒付安装费的目的。因此,被告保留对原告提起诉讼的权利。 综上所述,综观本案事实,被告没有违约行为,不应当承担违约责任,也没有给原告造成损失,请法院依法驳回其诉讼请求。
【法院裁判】一、解除原、被告于2007年4月16日签订的《合同书》,终止该合同的履行;二、驳回原告的其他诉讼请求。
声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.
引用法条
相关知识推荐
在现实生活中,针对建筑工程安装,往往也是一个大项目,当事人会签订工程承包合同,对有关事项进行明确,那么建筑安装工程承包合同条例失效了吗?法律快车小编为大家整理了
建筑安装工程承包合同范本合同编号:发包方:承包方:根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签
很多时候开发商会将一项工程承包给其他人来完成,工程承包的范围比较广泛,而且工程的承包可能要经历招标、投标、行政审批、合同订立和更改等程序。另外,工程承包范围与内
施工合同是要式合同。所谓要式合同是指根据法律规定应当采取特定方式订立的合同。施工合同是指承包人进行工程建设施工、发包人支付价款的协议,当事人订立施工合同应当采用
施工合同诉讼有效期一般是3年,特殊情况从其规定。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效为3年,自权利被侵害之日起超过二十年的人民法院一般不予保护,但可以受理其诉讼
建设合同属于承揽类别合同。建设工程合同是承包人进行工程建设发包人支付价款的合同,通常包括建设工程勘察、设计、施工合同,依法订立的建设工程合同对承包人和发包人具有
承揽合同纠纷是在承揽人按照定作人的要求完成工作、交付工作成果,定作人给付报酬的过程中发生的纠纷,如报酬支付纠纷、定作物质量纠纷、承揽人保管纠纷、违约纠纷等。
先施工后签合同违法,存在一定的法律风险。对于合同签订前的履行过程,由于存在较大的不确定因素,双方的权利义务不明确、法律责任界定不清,容易产生法律纠纷,合同的事前