商品房交房条件
导读:
商品房交房条件
最近遇到一个商品房交房纠纷,感到有一定的代表性,所以想介绍给大家。
案情简介:2005年6月,张先生从某开发商处购买一套商品房,房价为42万元,并约定2007年5月1日前书面通知张先生收房,交房条件是工程竣工验收合格,否则按日万分之一承担违约责任。2007年6月1日,电话通知张先生收房,但张先生要求开发商出示政府机关的验收合格证,否则拒绝收房。开发商认为自己作为建设单位组织了竣工验收,已符合交付条件。其后开发商多次通知张先生,但张先生仍拒绝收房。通知过程中,开发商工作人员作了电话录音。2007年12月31日,张先生收房。但其后即向法院提起诉讼,要求开发商承担自2007年5月1日至开发商取得验收合格证并向其交付《住宅使用说明书》和《住宅质量保修书》之日的逾期交房违约金。
分析:本案涉及四个问题,1、开发商组织工程竣工验收合格是否符合交房条件;2、电话通知能否视为开发商履行交房通知;3、交钥匙符合交房的要求吗;4、交付《住宅使用说明书》和《住宅质量保修书》是交房条件吗。
对于第一个问题,根据《建设工程质量管理条例》第十六条规定建设单位收到建设工程竣工报告后,应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收,因此,本案中开发商组织工程竣工验收是合法的。而建设行政主管部门只对建设工程质量进行监督管理,无权对建设工程进行直接的竣工验收,更不会颁发验收合格证。因此,开发商组织工程竣工验收合格符合合同约定的交房条件。
对于第二个问题,合同的确约定开发商书面通知收房,但其本意应是要求开发商承担通知交房的举证责任。在本案中,开发商通过电话录音的方式充分证明已在2007年6月1日后多次通知张先生收房。因此,笔者认为电话通知可以视为已履行交房通知。
对于第三个问题,《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条 规定对房屋的转移占有,视为房屋的交付使用,但当事人另有约定的除外。何谓转移占有,就是实践中的交钥匙。
对于第四个问题,张先生在案件审理中主张交付《住宅使用说明书》和《住宅质量保修书》是交房的标志,否则,视为没有交房。这种观点是不对的,《住宅使用说明书》和《住宅质量保修书》只是行政机关为了加强商品房质量管理的一种行政管理要求,不是交房的条件。
结合上述分析,笔者认为,开发商应向张先生承担自2007年5月1日至2007年6月1日期间的逾期交房违约责任。而张先生主张的2007年6月1日之后的逾期交房违约责任不会得到支持。
声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.
引用法条
相关知识推荐
满以为与开发商签订了商品房认购书,就能买到心仪的住房,没想到却在准备签订商品房买卖合同时,发现开发商增加了许多新条件。开发商的行为是否构成违约?购房者能否要求开
从目前的法律规定与法院审判实践来看,可以退房的条件主要包括约定条件与法定条件两种。约定条件是指购房者与开发商在购房合同中约定可以退房的条件。如房产商延迟交房超过
二手房屋买卖合同纠纷审判原则如下:双方可以先行私下协商处理,协商不成的可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉;当事人对发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书拒不履行
二手现房交易税费由买卖双方一同承担。买家需缴纳房款1.5%的契税、0.05%的印花税、交易费、测绘费、权属登记费取证费;卖家需缴纳交易费、房款0.05%的印花税
二手现房抵押贷款一般三周左右放款,具体可以咨询当地银行。借款人在银行开立活期存款帐户后准备贷款要求的资料,面签银行、银行报卷和审批;银行审批通过后通知借款人审批
二手房离婚分割如下:属于个人财产的分割给个人,属于共同财产的房子夫妻双方可以协商确定;双方有协议的,按照协议进行分割处理;有争议且协商不成的可以根据出资人、出资
买卖二手房需要土地证。房屋和土地是不可分割的整体,在办理二手房买卖过户手续时,当事人必须提供身份证、房产证、土地证、完税证明等资料,没有土地证的二手房无法办理登
二手房网签了以后经双方协商卖家可以再修改。根据民法典的规定,合同内容的修改属于合同变更行为,必须合同当事人协商达成一致合意,达成合意后对修改事项双方签字确认即产