(1)审查施工单位提出的索赔要求，哪些内容可以成立？（2）索赔申请书一处的工序顺延时间、停工人数、机械台班数和单价的数据等，经审查后均真实。工程师对各项经济索赔要求，如何确认？为什么？

更新时间：2019-09-21 18:30:53人浏览

问题描述：

某工程建设项目，业主与施工单位签订了施工合同，其中规定在施工过程中，如因业主原因造成窝工，则人工费和机械的停工费可案工日费和台班费的60％结算支付在计划执行过程中，出现了下列一些情况，影响一些工作暂时停工，这主要有：因业主不能及时供应材料使E延误3天，G延误2天，H延误3天；因机械发生故障检修使E延误2天，G延误2天；因业主要求设计变更使F延误3天；因公网停电使F延误1天，I延误1天。施工单位及时项工程师提交了一份索赔申请报告，并附有有关资料、证据和下列要求。费用索赔机械设备窝工费 E工序吊车（3+2）×240＝1200元 F工序搅拌机（3+1）×70＝280元 G工序小机械（2+2）×55＝220元 H工序搅拌机 3×70＝210元

8位律师解答

未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。

咨询我

徐飞律师

盟

服务地区-江苏盐城·电话-138-1322-2996

只要区分是否是业主的原因造成窝工即可。

2013-06-18 10:12:59

咨询我

黄权律师

盟

服务地区-江苏盐城·电话-133-2798-2589

只要区分是否是业主的原因造成窝工即可。

2013-06-18 16:55:23

咨询我

乔方律师

盟

服务地区-湖北襄阳·电话-135-9749-8981

只要区分是否是业主的原因造成窝工即可。

2013-06-19 08:32:23

咨询我

建筑工程律师团队

推荐

已帮助76089人 · 响应时间平均2分钟内

合同的变更包括当事人协商变更和请求法院、仲裁机构强制变更两种情形。另外《民法通则》关于民事行为变更的规定适用于合同的变更（两者的变更条件本就区别不大）。《合同法》第77条：当事人协商一致，可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。第78条：当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。

2019-09-21 18:30:53

咨询我

平台法律顾问团队

官方

已帮助142910人 · 响应时间平均3分钟内

订立合同需注意什么
1、担保问题。
(1)保证。
(2)抵押。订立抵押条款，
(3)定金。一般应注意以下几方面：第一，定金使用要慎重，并不是所有合同都要使用定金；第二，定金数额应不超过合同标的的百分之二十；第三，支付定金一方违约，定金不予返还；接受定金一方违约，定金双倍返还。
2、预付款问题，预付款是一方当事人按合同约定，在合同签订后预先给付对方一定数额的货币。
3、合同纠纷的解决方式问题。
(1)是选择仲裁解决还是诉讼解决。如果在合同中订立了有效的仲裁条款，那么发生纠纷时只能申请仲裁，不得向法院起诉；
(2)如果在合同中订立了法院管辖条款时，应注意选择的管辖法院必须是合同履行地、签订地、被告住所地、原告住所地及标的物所在地法院，并不得违背专属管辖和级别管辖的规定。
4、合同的签字盖章及有关手续问题。
(1)合同的签字盖章应注意以下几方面：第一，在签字盖章前，应对合同文本进行最后的审查把关。发现不合理之处，及时与对方协商修改，待修改后再签字盖章。第二，合同签字人应是单位的法定代表人或委托代理人，不具有法人资格的企业由其代表人签字。第三，合同的盖章可以是单位公章，也可以是合同专用章，但不能加盖单位的内部职能科室的印章。
(2)合同的公证和鉴证。
5、合同的形式和内容问题。
(1)我国合同法规定合同的形式主要有：书面形式、口头形式和其他形式。在合同形式方面应注意，有的合同只有签订书面合同才有效。
(2)合同的内容。合同一般包括以下条款：当事人的名称或姓名和住所；标的；数量；质量；价款或报酬；履行期限、地点和方式；违约责任一解决争议的方法。

1

2015-05-18 13:23:39

咨询我

法律快车咨询顾问

已帮助128515人 · 响应时间平均1分钟内

订立合同，是一个经过充分协商达到双方当事人意思表示一致的过程，在这个过程中的各个步骤构成了合同订立的程序。根据《合同法》的规定和实践当中形成的习惯作法。
一、合同订立的过程是什么
订立合同，是一个经过充分协商达到双方当事人意思表示一致的过程，在这个过程中的各个步骤构成了合同订立的程序。根据《合同法》的规定和实践当中形成的习惯作法，订立合同的程序主要有：
1、市场调查和可行性研究。
2、资信审查。
3、洽谈协商。
4、拟定合同文书。
有的合同，根据国家规定需经有关部门审查批准的，则必须在有关部门审批后，才能正式生效。

2015-02-11 10:00:41