建设单位直接和个人签订了分包合同，合同约定的内容建设单位没有履行，造成工程停工怎么处理

更新时间：2023-11-10 13:12:44人浏览

问题描述：

7位律师解答

未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。

咨询我

连江涛律师

盟

服务地区-河南郑州·电话-132-1308-2847

结合你的陈述来看，需要结合具体分包的内容以判断所说分包合同是否有效，分包方可以向发包人主张停损的，具体也得结合涉及的细节的，与本律师电联或面谈为宜，以维护你方合法权益最大化。

2023-11-10 13:12:44

咨询我

魏涛律师

盟

服务地区-河南郑州·电话-180-3711-6731

保持电话畅通，稍后律师联系你

2023-11-09 12:38:41

咨询我

曹阳律师

盟

服务地区-河南郑州·电话-195-2559-1913

你好稍后电话给你分析问题

2023-11-09 11:37:32

咨询我

平台法律顾问团队

官方

已帮助185762人 · 响应时间平均3分钟内

在建筑工程的施工过程中，往往会因为意料之外的因素，导致工程的停工，因停工造成的纠纷损失，需要合同双方来协商解决，协商不成的，可以采取法律途径来认定责任归属。法律依据：《中华人民共和国民法典》
第七百九十八条隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

2023-11-09 11:16:55

咨询我

法律快车咨询顾问

已帮助141136人 · 响应时间平均5分钟内

法律分析：在建筑工程的施工过程中，往往会因为意料之外的因素，导致工程的停工，因停工造成的纠纷损失，需要合同双方来协商解决，协商不成的，可以采取法律途径来认定责任归属。
法律依据：《中华人民共和国民法典》
第七百九十八条隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

2023-11-09 11:16:31

咨询我

平台特邀律师

推荐

已帮助129796人 · 响应时间平均3分钟内

法律分析：工程因故停工的，施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题，如果协商不成的，可以向法院起诉，追索工程款。
当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。
涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。当事人应当履行发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书;拒不履行的，对方可以请求人民法院执行。法律依据：《中华人民共和国民法典》第二百三十三条物权受到侵害的，权利人可以通过和解、调解、仲裁、诉讼等途径解决。

2023-11-09 11:16:20

张宇律师

服务地区-广东深圳

如果建设单位没有履行与个人签订的分包合同，导致工程停工，可以采取以下措施：协商解决：首先，可以尝试与建设单位进行协商，要求其履行合同义务。可以就合同约定的内容进行沟通，明确建设单位的责任和义务，并要求其尽快履行合同。如果建设单位同意履行合同，则可以协商具体的解决方案和时间表。采取法律手段：如果协商无果，可以采取法律手段，向法院提起诉讼或申请仲裁。根据合同约定和相关法律法规，可以要求建设单位承担违约责任，并赔偿因违约造成的损失。在诉讼或仲裁过程中，需要提供充分的证据证明建设单位未履行合同义务，以及因违约造成的损失和影响。寻求政府或相关部门帮助：如果建设单位未履行合同义务的行为涉及到工程质量、安全等方面的问题，可以向政府或相关部门报告，寻求他们的帮助和支持。政府或相关部门可能会采取相应的措施，如责令建设单位整改、暂停项目审批等。无论采取何种措施，都需要保留好相关证据和文件，以便在必要时进行证明。同时，也需要根据实际情况选择最合适的解决方案，尽快恢复工程的正常进行。

2023-11-09 11:45:18