您好,建筑施工许可证上的合同工期超时间了有关系嘛
更新时间:2023-06-16 10:55:08人浏览
问题描述:
您好,建筑施工许可证上的合同工期超时间了有关系嘛
5位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
咨询我
陈文杰律师
盟
服务地区-广东佛山·电话-185-6608-8715
施工许可证的有效期是合同工期超过期限会自动作废的
一般施工许可证有效期是三个月,如无其他法定原因,在三个月之内不开工的,施工许可证就自动废止,因此,建设单位应当自领取施工许可证之日内三个月内开工。
2023-06-15 16:29:27
服务地区-北京北京
施工合同约定工期时,如果超出了合同工期,需要分不同的原因进行讨论,如果是发包方的原因,比如发包方场地协调出现问题,导致施工方迟迟不能进场施工,或者发包方提供施工材料,但材料却迟迟无法进场的,那么在这种情况下,一般都由发包方承担延期责任
2023-06-16 10:55:08
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
建筑工程施工许可证管理办法第15条规定
建筑工程施工需要办理建筑工程施工许可证,如何办理建筑工程施工许可证、需要哪些流程手续。那么,建筑工程施工许可证管理办法第15条规定?为了帮助大家更好的了解相关法
工程地方法规政策
人浏览
建筑工程施工许可证
建筑工程施工许可证主要依据:1、《中华人民共和国建筑法》;2、《建筑工程施工许可管理办法》(建设部令第71号);3、《浙江省建筑业管理条例》(省八届人大23号公
建设工程合同知识
人浏览
常州建设工程规划许可证的办理指南
一、法律依据(1)《中华人民共和国城乡规划法》四十条;(2)江苏省城市规划管理技术规定(2004);(3)其他相关的法律、法规、规章及规范性文件;(4)经法定程
建筑公司注册
人浏览
西安怎样办理建筑工程施工许可?
核心提示:西安市办理建筑工程施工许可的申请人需到市政务中心市建委窗口申报材料,经初审合格后发放受理通知书。下面,法律快车小编为您详细介绍关于办理建筑工程施工许可
行政管理
人浏览
竞标不参加能知道中标价吗
竞标不参加在公告后能知道中标价。竞争性谈判谈判期间不可以公开每个投标人的价格,在确定中标人前招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判,但在结束
招标投标
人浏览
您好,您有什么法律问题咨询
全部10个答案 >
人咨询过 去咨询
招标质疑要在多久时间内提出
招标质疑要在投标截止时间10日内提出对招标文件的异议,对资格预审文件有异议的应在提交资格预审申请文件截止时间2日内提出,招标人应自收到异议之日起3日内作出答复。
招标投标
人浏览
法律分析:目前评估费的收费标准没有统一的规定,一般都是采用累进计费率计算。1.房屋总价一百万元以下(含一百万元)的收取评估总价的0.42%;2.一百万元到五百万
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
自然人签署的施工承包合同在满足一定条件下具有法律效力。依据《民法典》相关规定,合同双方需具备民事行为能力、真实意思表示,且合同内容不违反法律、行政法规的强制性规
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
您好,可以要求对方继续施工。如果约定了违约金可以要求施工方支付违约金,不违法法律规定的情况下,约定多少就是多少。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
投标保证金为项目总价的百分之多少呢
投标保证金最高为项目总价的百分之二,同时不得超过八十万元人民币。投标保证金有效期应当与投标有效期一致,投标人应当按照招标文件要求的方式和金额,在提交投标文件截止
招标投标
人浏览
承包建筑工程发生事故的,一般由承包方承担责任,但是因发包人致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
可以把相关资质补齐做投标
全部6个答案 >
人咨询过 去咨询
你好,需要双方协商的
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
首先,应当就相关问题进行积极协商,通过协商等途径无法解决的情况下,可以向人民法院就相关争议提起民事诉讼。法律依据:《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条起诉
全部9个答案 >
人咨询过 去咨询