因为瓷砖送的慢耽误工期
更新时间：2023-06-02 18:44:23人浏览
问题描述：
因为瓷砖送的慢耽误工期
4位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
平台法律顾问团队
官方
已帮助64156人 · 响应时间 平均1分钟内
工期延误的情形有：
1、工程量增加；
2、发包人变更设计；
3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料；
4、发包人未按约支付工程款；
5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当；
6、工程质量鉴定；
7、不可抗力或其他因素。法律依据：《民法典》第八百零一条
因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。
第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
1、工程量增加；
2、发包人变更设计；
3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料；
4、发包人未按约支付工程款；
5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当；
6、工程质量鉴定；
7、不可抗力或其他因素。法律依据：《民法典》第八百零一条
因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。
第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
2023-06-02 13:07:43
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
工期顺延如何认定
随着城市的飞速发展，很多地方都需要工程建设，这样一来工程纠纷也越来越多了。那工期顺延如何认定？其实，发包人仅以承包人未在规定时间内提出工期顺延申请而主张工期不能
工程竣工验收
人浏览
工期顺延是什么意思
对于那些建筑工程来说，建筑工程呢？在施工的时候都会有时间的限制，一般说这个时间的限制是根据实际的情况来确定工程的施工的时间的。接下来由法律快车小编为大家带来工期
工程承包常识
人浏览
老人财产分配官司受理后多长时间才能宣判
受理老人财产分配官司后一般三至六个月宣判。如果人民法院是适用普通程序审理的，一般需要在立案之日起六个月内宣判，若是有特殊情况导致延长了的，就可能会超过六个月；如
民事案由
人浏览
你好，可向环保部门举报
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
您好，搜集相关证据，可以索赔
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
物业应承担一定责任，具体责任需根据情况判断。若物业已履行合同义务，可能减轻或免除责任。若因物业疏忽导致车辆受损，物业应承担相应赔偿责任。建议咨询专业律师，明确责
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好，由物业维修
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
需要根据具体情况确定
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
政府会公布征地拆迁补偿标准的，按该标准计算赔偿即可
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
根据当地的征收安置补偿政策确定
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好，按照你们当地的征地补偿政策
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
