1位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
服务地区-安徽阜阳
软件销售合同
合同编号:
项目名称:
-----------------------------------------------
签订地点:
------------------------------------
签订时间:
---------------------------------------
签约方:
甲方:
---------------------------------------
乙方:
---------------------------------------
甲乙双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。
第一条 合同性质
本合同属于软件销售合同 。
第二条 合同内容及要求
乙方为甲方提供 。
其功能要求见附件一。
第三条 质量要求
第四条 费用及支付方式
4.1 本合同费用总额为 元
4.2 支付方式
1) 合同签订一周内,甲方向乙方支付合同总额60%的预付款。
2) 乙方按合同规定开始进入甲方现场安装调试,一周内甲方向乙方支付合同总额的20%。
3) 安装调试完毕,开始试运行,两个月内甲方向乙方支付合同总额的15%。
4) 终验半年内,甲方向乙方支付剩余5%合同款项。
第五条 合同执行期限
乙方应于 年 月 日前为甲方提供软件产品;并于 年 月 日前到甲方现场开始安装调试设备。
在甲方提供满足本合同第十条要求的调试环境下,乙方应在
--------------------------------------------------------------------------------
个工作日内安装调试完毕,达到开通要求。具体开通日期: 年 月 日。
第六条 验收标准及时间
甲方在接到乙方竣工资料(操作手册,设备布线图,平面布置图等)和通知后两天内安排验收,标准以合同附件一为准。验收后,进入试运行期。试运行两个月内,甲乙双方进行终验,标准以合同附件一为准。
第七条 成果归属
甲、乙双方在乙方所提供的 平台基础上所开发的产品或软件,其版权归乙方。
第八条 乙方进入现场安装调试时甲方应提供的环境
8.1 提供资料、数据、样品、材料等包括:
8.2 提供场地、设施和试验条件等包括:
8.3 提供上述工作条件的时间:
--------------------------------------------------------------------------------
。
--------------------------------------------------------------------------------
第九条 服务及培训
1) 乙方向甲方免费提供远程维护技术,通常系统故障,提供实时响应远地解决。在远程维护无法排除故障时,乙方提供48小时内到达现场服务。
2) 在正常使用情况下,乙方对所提供的软件提供一年的保修。保修期自验收(非终验)合格日期算起(由于甲方原因不能验收或推迟验收,则保修期以软件实际交付甲方之日起),保修期内免收各种费用。
3) 若非软件本身质量原因(如因甲方误操作、外部病毒入侵等原因)所造成的损坏则不在保修之列,但乙方应及时提供技术支持。
4) 乙方对系统提供终身技术支持。超过免费保修期,若软件出现故障,乙方只收取成本费(含材料费、差旅费)。
5) 由乙方对甲方操作人员进行现场免费一周培训。
6) 自验收之日起一年内,如遇软件升级,乙方免费提供支持。甲方要求新增加软件模块时,乙方可适当收费。
第十条 乙方的违约责任
1) 乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的 %作为违约金。
2) 若因乙方原因,乙方所提供并安装的 不能使用,则乙方向甲方支付合同总额 %的违约金。
第十一条 甲方的违约责任
1) 甲方逾期付款的,应按照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
2) 甲方不能按要求提供调试环境,则工期顺延。
第十二条 不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关主管机关证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十三条 施工安全
执行国家有关人身安全及防火安全的规定,乙方在施工期间因自身原因造成人身及设备损害,责任自负。
第十四条 争议解决方式
1) 在合同履行过程中发生争议,双方应当协商解决。
2) 协商解决不成,双方商定,采用以下第____种方式解决。
a) 申请 仲裁委员会仲裁;
b) 向 人民法院起诉。
第十五条 补充约定
1) 签约方确定以下内容作为本合同的附件,并与本合同具有同等效力:
2) 其他需要补充约定的内容:
第十八条 合同生效
本合同正本一式 份,副本 份,经双方签字盖章后生效。
有效期限:________年__ 月__ 日至________年__ 月__ 日。
甲方: 乙方:
(盖章) (盖章)
2010-04-23 09:44:13
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
软件著作权采取登记制,基本是100%可以通过的。专利采取审查制,必须满足专利授权的条件才行。对应的软件是非常难授权的。软著是对作品的外在表现形式进行保护,专利是
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
软件销售代理合同
甲方:北京XX软件有限公司乙方:北京XX有限公司根据《中华人民共和国合同法》以及其它相关法律、法规的规定,本着平等互利的原则,甲、乙双方就合作开展软件的推广应用
销售代理合同
人浏览
系列软件销售合同
核心提示:法律快车合同法编辑在本文为您详细介绍系列软件销售合同范文,希望对您有所帮助。系列软件销售合同合同编号:甲方乙方电话电话地址地址邮编邮编合同内容备注合同
销售合同知识
人浏览
关于著作权的相关司法解释如下:著作人身权是指作者通过创作表现个人风格的作品而依法享有获得名誉、声望和维护作品完整性的权利。该权利由作者终身享有,不可转让、剥夺和
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
施工合同违约责任可在法律允许的范围内由当事人约定。当事人既可以在合同中约定违约的责任形式,也可以约定违约责任的范围及损失的计算方法。具体表现在当事人可事先约定违
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
《劳动合同法》第八十五条规定用人单位有下列情形之一的,由劳动行政部门责令限期支付劳动报酬、加班费或者经济补偿;劳动报酬低于当地最低工资标准的,应当支付其差额部分
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
施工合同是不是要式合同
施工合同是要式合同。所谓要式合同是指根据法律规定应当采取特定方式订立的合同。施工合同是指承包人进行工程建设施工、发包人支付价款的协议,当事人订立施工合同应当采用
合同纠纷
人浏览
如果没有签订书面合同,仅凭口头约定,维护自己的权益会比较困难。虽然口头约定在某些情况下可能具有一定的法律效力,但在没有书面证据的情况下,很难证明双方之间的约定内
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
由交警根据事故情况认定
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
建设合同属于什么类别合同
建设合同属于承揽类别合同。建设工程合同是承包人进行工程建设发包人支付价款的合同,通常包括建设工程勘察、设计、施工合同,依法订立的建设工程合同对承包人和发包人具有
合同纠纷
人浏览
签了合同可以依法解约。当事人解除合同的方式有:协商解除、约定解除和法定解除。当事人违反法律规定擅自解除合同的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
您好,您具体遇到了哪方面的法律问题
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
先施工后签合同违法吗
先施工后签合同违法,存在一定的法律风险。对于合同签订前的履行过程,由于存在较大的不确定因素,双方的权利义务不明确、法律责任界定不清,容易产生法律纠纷,合同的事前
合同纠纷
人浏览
您好,您具体遇到了哪方面的法律问题
全部5个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析:如果公司擅自开走您租赁的车属于侵犯了您租赁期间的使用权,对因此而造成的损失,您可以向公司主张赔偿。收车行为是否违法需看是否满足了收车的合同约定条件,如
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
您好,您具体遇到了哪方面的法律问题。
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
您好,您具体遇到了哪方面的法律问题。
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询