因不可抗力（水灾），造成工程损失及工期延误，施工单位却没有及时通知业主还是说不能索赔？
更新时间：2022-11-15 08:33:18人浏览
问题描述：
您好，我想咨询一下，因不可抗力（水灾），造成工程损失及工期延误，施工单位却没有及时通知业主，用该怎么索赔，还是说不能索赔？
3位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
已帮助194417人 · 响应时间 平均1分钟内
建设工程合同工期延误可以索赔，存在不可抗力的除外。承包人可以向工程师发出索赔意向通知，工程师对承包人的索赔申请进行审核，认可该项索赔后通知承包人，发包人审批工程师的索赔处理证明，承包人作出是否接受最终的索赔决定。
法律依据：《民法典》第五百七十七条
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
法律依据：《民法典》第五百七十七条
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
2022-11-15 08:31:20
咨询我
损害赔偿律师团队
推荐
已帮助123475人 · 响应时间 平均3分钟内
对于暴雨水浸造成停工的应在索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知；发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料；工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。法律依据：《建筑法》第六十七条
承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。
承包单位有前款规定的违法行为的，对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。
承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。
承包单位有前款规定的违法行为的，对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。
2022-11-15 08:32:29
咨询我
平台特邀律师
推荐
已帮助59601人 · 响应时间 平均4分钟内
工程的延期索赔的处理：
1、索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知；
2、发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料；
3、工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。
法律依据：
《民法典》第八百零七条
发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。
发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
1、索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知；
2、发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料；
3、工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。
法律依据：
《民法典》第八百零七条
发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。
发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
2022-11-15 08:33:18
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
不可抗力解除合同是否要赔偿
因不可抗力解除合同是不一定要进行赔偿的，需要分情况讨论。如果根据不可抗力的影响，部分免除当事人的责任的，则仍然要赔偿；如果根据不可抗力的影响，全部免除当事人的责
民法
人浏览
你好，建议双方协商处理
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
不可抗力的客观因素有哪些
在现实中，不可抗力常常作为一免责条款出现在合同中，。那么，不可抗力的客观因素有哪些？接下来将由法律快车小编为您介绍更多关于“不可抗力的客观因素有哪些”相关方面的
民事责任
人浏览
不可抗力条款因素有哪些
不可抗力条款是规定在合同订立后发生当事人在订合同时不能预见、不能避免、不可控制的意外事故，以致不能履行合同或不能如期履行合同时，遭受不可抗力的一方可以免除履行合
合同纠纷
人浏览
合同中的不可抗力因素有哪些
在合同的履行过程当中，可能会因为一些不可抗力的因素导致合同不能顺利的进行，那么具体有哪些不可抗力因素呢。所以下面是法律快车小编为大家带来合同中的不可抗力因素有哪
买卖合同知识
人浏览
民事诉讼脑震荡赔偿范围有哪一些
因遭受人身损害导致脑震荡的受害人提起民事诉讼要求进行赔偿的范围包括有：医疗费、护理费、误工费、住院伙食补助费、交通费等治疗费用；造成精神损害的，还可以要求责任人
损害赔偿
人浏览
法律分析：幼儿园摔骨折赔偿费用应当根据具体受伤情况以及治疗费而定，但幼儿园一般只承担相应的责任。一般包括医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
《民法典》被人打成轻伤了可以要求民事赔偿吗
被人打成轻伤了可以要求民事赔偿。侵权人应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。
损害赔偿
人浏览
伤情鉴定要告知双方当事人，也就是说，应当有两份伤情鉴定意见告知书，在每一份告知书上，当事人双方都要签字。法律依据：《公安机关办理伤害案件规定》第十八条公安机关受
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
《民法典》规定同等责任精神损害赔偿怎么赔
同等责任精神损害赔偿数额确定的方式为考虑侵权人的过错程度、侵权行为的目的、方式、场合等具体情节、侵权行为所造成的后果、侵权人的获利情况以及侵权人承担责任的经济能
损害赔偿
人浏览
被人打伤，造成轻微伤的，可以在报警后，由派出所对民事赔偿进行调解。调解不成的，受害人可以到法院起诉要求赔偿。打伤他人的，应当赔偿受害人的医疗费、误工费等损失，按
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
事故理赔费用怎么处理
事故理赔费用应当首先由当事人所购买的保险的保险公司进行承担，保险赔偿额不足以承担的，再由当事人自身的财产承担。我国《机动车交通事故责任强制保险条例》规定，保险公
损害赔偿
人浏览
法律分析：建议在申请退款之前先联系卖家客服，说明情况，然后再申请退款，一般卖家都会让你满意退款的(当然极少数卖家除外)，接下来你就可以申请退款了，未发货的退款流
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
结合你的陈述，行为人存在侵犯你方生命权、健康权的行为的，就涉及的民事赔偿协商未果，可以考虑通过第三方调解、提起民事诉讼等方式解决
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
你好，那你们的合同是如何约定的d
全部13个答案 >
人咨询过 去咨询
你好，可以去直接报警的
全部17个答案 >
人咨询过 去咨询
我不小心踩到了需要赔偿他的
全部5个答案 >
人咨询过 去咨询
