迟延履行利息与逾期付款利息计算
导读:
迟延履行利息与逾期付款利息计算
案情介绍:2003年6月19日,北京市海淀区北安河电管站(以下简称北安河电管站)与北京华世隆投资有限公司会议服务中心(以下简称华世隆服务中心)签订施工合同,约定:由北安河电管站负责华世隆服务中心的箱式变电站工程改造项目,工程款87万元,华世隆服务中心预付50万元,余款在2004年1月21日前付清。合同签订后,华世隆服务中心给付工程款50万元,北安河电管站按合同约定履行了全部合同义务,但华世隆服务中心拖欠剩余工程款37万元未付。北安河电管站遂诉至法院,要求华世隆服务中心给付37万元工程款并赔偿利息损失。
法院经审理判决:华世隆服务中心于判决生效后10日内给付北安河电管站工程款37万元及利息(按每日万分之二点一计算,自2004年1月22日起至工程款付清时止)。
二、执行情况
判决生效后,华世隆服务中心未按判决要求履行付款义务,北安河电管站遂向法院申请强制执行,要求华世隆服务中心支付本金37万元、自2004年1月22日起至款付清时止的利息(按日万分之二点一计付)及相应迟延履行利息。华世隆服务中心提出,判决已要求计收逾期付款利息,在执行阶段,不应再同时计收迟延履行利息。后执行法院依北安河电管站的申请,认为本金37万元、自2004年1月22日起至款付清时止的利息及相应迟延履行利息均属执行债权范围,华世隆服务中心应予支付。
三、意见
本案主要涉及以下两个问题:一是在执行阶段,已经按判决要求计付逾期付款利息,迟延履行利息是否需要同时计付;二是如同时计付迟延履行利息,其计算基数为何。对此,根据我国《民事诉讼法》第232条和最高法院《关于适用<中华人民共和国民事诉讼>若干问题的意见》第293条、294条关于“被执行人未在判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的,应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。迟延履行利息自判决、裁定和其他法律文书指定的履行期间届满的次日起计算,在银行同期贷款最高利率计付的债务利息上增加一倍”的规定,分析如下:
(一)逾期付款利息和迟延履行利息应同时计付
从法律性质上看,迟延履行利息与逾期付款利息不同。最高法院《关于逾期付款违约金应当按何种标准计算问题的批复》(法释[2000]34号)规定,对于合同当事人没有约定逾期付款违约金标准的,人民法院可以参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算逾期付款违约金。实践中,各级法院在法律文书中对逾期付款利息的确定均依照该规定执行。由此看出,法律文书中确定的逾期付款利息实质是逾期付款违约金,它是债务人因未按期履行债务而承担的违约责任。
迟延履行利息是指被执行人在法律文书指定期间未履行给付金钱义务时加倍支付的债务利息。对应的债务本金是法律文书确定的全部金钱给付金额,既包括法律文书确定的债务本金,也包括逾期付款利息。被执行人未主动履行的行为,既是对债权人正当权益的损害,也是对国家秩序和法制尊严的侵犯,迟延履行利息可以说是一种惩罚性赔偿责任。
因此,逾期付款利息和迟延履行利息法律性质相异,不能彼此替代。如执行依据确认了逾期付款利息,在执行阶段,应当同时计付逾期付款利息和迟延履行利息。
(二)迟延履行利息的计算基数
按照执行依据分为以下几种情形:1.执行依据未确定给付利息的,执行时原则上不计算和执行利息,但不妨碍依法执行迟延履行利息。迟延履行利息的计息基数为未履行债权的本金。贷款利率变动的,分段计算。2.执行依据确定债务利息计算至某一具体日期的,执行时逾期付款利息计算到该日期。自该日期之后,不再按照执行依据确定的利率计付利息,只计算迟延履行利息。迟延履行利息的计息基数为未履行债权本金、逾期利息之和。3.执行依据确定利息计算至“实际给付之日”,如本案中的情况,执行时逾期付款利息计算到实际给付之日。迟延履行利息的计息基数为未履行债权本金、逾期利息之和。
综上,执行法院确认华世隆服务中心应支付自2004年1月22日起至款付清时止的利息及相应迟延履行利息是正确的。
声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.
引用法条
相关知识推荐
问:去年12月份,二审判决银行返还代保管存单,我今年元月审请执行,执行中银行拒不返还存单但已按存单面值返还现金,利息记到判决生效日,款已交到法院,我也同意返还现
关于逾期付款利息的计算期间一、起点:(1)约定履行期限的,履行期限届满之次日起。(2)未约定履行期限的,经权利人催告,在宽展期内仍未履行的,自宽展期届满之次日起
施工合同是要式合同。所谓要式合同是指根据法律规定应当采取特定方式订立的合同。施工合同是指承包人进行工程建设施工、发包人支付价款的协议,当事人订立施工合同应当采用
施工合同诉讼有效期一般是3年,特殊情况从其规定。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效为3年,自权利被侵害之日起超过二十年的人民法院一般不予保护,但可以受理其诉讼
建设合同属于承揽类别合同。建设工程合同是承包人进行工程建设发包人支付价款的合同,通常包括建设工程勘察、设计、施工合同,依法订立的建设工程合同对承包人和发包人具有
承揽合同纠纷是在承揽人按照定作人的要求完成工作、交付工作成果,定作人给付报酬的过程中发生的纠纷,如报酬支付纠纷、定作物质量纠纷、承揽人保管纠纷、违约纠纷等。
先施工后签合同违法,存在一定的法律风险。对于合同签订前的履行过程,由于存在较大的不确定因素,双方的权利义务不明确、法律责任界定不清,容易产生法律纠纷,合同的事前