违反建设工程合同应承担哪些责任?
导读:
违反建设工程合同应承担哪些责任?
(1)违反勘察设计合同的责任
1)建设单位应承担的责任:
a.未按合同规定的时间提供有关勘察设计院的文件、资料及工作条件等,应承担由此造成勘察、设计单位停工的损失;
b.由于改变计划或提供的资料不准确,而造成勘察设施返工或增加工作量,应按实际工作量增加勘察设计费用。
2)勘察设计单位应承包商担的责任:
未按合同规定的时间提出勘察设计文件、资料或是因勘察、设计质量低劣而拖延工期造成损失,除继续完善勘察设计外,还应减少或免收勘察、设计费,直至赔偿损失。
(2)违反建设工程施工合同的责任
1)建设单位应承担的责任:
a.未按合同规定的时间和要求提供施工场地、施工条件、技术资料、材料、设备、资金等,除将工程日期顺延外,还应偿付施工单位因此造成停产、窝工的实际损失;
b.工程中途停建、缓建,应采取措施弥补或减少损失,并赔偿施工单位由此造成的停工、窝工、倒运、机器设备调迁、材料积压等损失和实际费用;
C.验收或拨付工程费超过期限,应偿付逾期违约金。
2)施工单位的责任:
a.工程质量不符合规定,建设单位有权要求限期无偿修理、返工、改建,经过修理或返工、改建,造成逾期交工的,应偿付逾期违约金;
b.工程未按规定期限全部竣工的,应偿付逾期违约金。
声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.
相关知识推荐
在我国建筑工程行业当中,我们在进行施工的时候是需要与对方签订工程合同的,并且要在合同内容当中确认建筑工程的质量以及数量,所以说工程合同违约该如何写呢?接下来法律
在工程施工的时候,很多的朋友们对于合同的签订都是比较重视的,毕竟是为了保证工程的质量和自己的权益而工程合同在签订之后也可能会出现违约的现象,那么工程合同违约起诉
施工合同是要式合同。所谓要式合同是指根据法律规定应当采取特定方式订立的合同。施工合同是指承包人进行工程建设施工、发包人支付价款的协议,当事人订立施工合同应当采用
施工合同诉讼有效期一般是3年,特殊情况从其规定。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效为3年,自权利被侵害之日起超过二十年的人民法院一般不予保护,但可以受理其诉讼
建设合同属于承揽类别合同。建设工程合同是承包人进行工程建设发包人支付价款的合同,通常包括建设工程勘察、设计、施工合同,依法订立的建设工程合同对承包人和发包人具有
承揽合同纠纷是在承揽人按照定作人的要求完成工作、交付工作成果,定作人给付报酬的过程中发生的纠纷,如报酬支付纠纷、定作物质量纠纷、承揽人保管纠纷、违约纠纷等。
先施工后签合同违法,存在一定的法律风险。对于合同签订前的履行过程,由于存在较大的不确定因素,双方的权利义务不明确、法律责任界定不清,容易产生法律纠纷,合同的事前