施工中发生纠纷如何中止合同
家装市场的不规范问题由来已久,业主在装修过程中与装修公司发生纠纷,想要中止或者解除合同,却经常发现合同上大多数违约金。这才明白,早已掉进了装潢公司的合同陷阱。以下是三个具备正规合同的纠纷案例,让我们一起来咨询一下律师。
案例1
赵女士反映她与某装饰设计工程公司签订约定的品牌,有以次充好之嫌,遂向公司交涉要求重新更换涂料后再开工,遭到了公司拒绝。赵女士在投诉过程中惊讶地发现装修合同上竟有这样一个条款,“若乙方(即公司)仓库中缺货,乙方有权更换同等品质的材料。”公司称他们可以提供这些涂料的品质证书,证明两者属于“同等品质的材料”。这样一来,赵女士没辙了。
案例1中的赵女士发现装修公司提供的材料质量低劣,甚至是使用了对人体有害的建材,如何证明这些材料存在质量问题成为了关键,最新的《上海市住宅装饰装修验收标准》涉及到很多专业知识,非一般消费者能够理解并运用。赵女士要解决问题的关键既然是在材料认定方面,应当立即找上海质量技术监督局,对有争议的材料进行检验,检测费用由赵女士先行垫付。如果出来的检验报告责任方指向装潢公司,那么装潢公司要承担包括检测费用在内的违约责任。
案例2
徐先生与装修公司签订装修合同时约定:业主按照工程进度支付装修款,每一项工程结束后应由业主验收合格后支付装修款。在隐蔽工程结束前,徐先生验收时认为管线走向会给以后维修造成麻烦,要求装修公司重新排线。然而装修公司认为他们并不存在任何过错,管线走向完全符合有关规定。双方产生纠纷,徐先生不愿付款而装修公司也不愿再进行施工,造成了停工,工期也被无限期地搁置了。
案例2中的徐先生出于某种原因不愿支付其中一期款项,装修公司即擅自停工,造成工程延期,这类情况往往各说各有理,很难分清责任。不过按照常理,管线的布置与走向应当以签字确认的设计图为标准。如果设计图有误或者不详细,建议徐先生可以走访上海装饰装修协会,咨询相关规定,以界定装潢公司是否有违规行为。也可以直接向协会投速或要求调解,事后过失方应当支付给对方合同约定的误工费用。
案例3
张先生装修新房时选择了一家装修公司,该公司估算装修费用在8万元左右,设计费2000元作为装修定金。此后双方签订《委托设计协议》,约定“甲、乙双方签订本协议后,乙方将按甲方的装修意图及修改意见进行设计,直至甲方认可为止。甲方认可乙方设计方案后,在签订装修合同时,设计定金将抵入合同总额。如由于甲方原因,未与乙方签订装修合同,乙方不再退回设计定金。”1个月后张先生拿到了设计图纸,发现设计非常普通,且装修预算达到15万元,大大超过了先前的估算。张先生提出要中止合同,要回定金,但公司认为应当以协议中约定为准不予返还定金,且预算提高是由于张先生一再提高所用材料档次,他们不承担任何责任。双方争执不下,装修工程一再延期。
案例3中,张先生遇到的是一个很多装修者都遇到过的情况,在法律上的认定是以协议书约定的内容为准,既然张先生和装修公司对2000元定金有了明确约定,装修公司无须返还定金。此外,装修公司签订协议后确为张先生的房子进行了设计,提供了预算方案,已付出了实际劳动,2000元的费用可以视为他们的劳动所得,至于先前8万元预算只是双方的口头约定,无证据证明,因此并无法律约束效力。
声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.
相关知识推荐
任何一种违约行为都可能引起合同纠纷。对于合同纠纷,当事人可以通过下列途径解决:和解、调解、仲裁、诉讼。1.和解。和解是由争议各方根据合同约定的违约责任和各方实际
上诉人(原审被告):某证券经纪有限责任公司绍兴证券营业部,住所地绍兴市区某路某号。诉讼代表人:某某某,系主任。联系电话:8xxxxxxx被上诉人(原审原告):浙
核心内容:施工合同由于牵涉多方当事人以及数额较大,因此施工合同纠纷相对而言是较为复杂的合同纠纷案件。那么究竟在遇到施工合同纠纷时,我们应该怎么做呢?复杂的施工合
全省各中级人民法院、广州海事法院、广州铁路运输中级法院:为了维护、规范建设工程市场经济秩序,正确审理建设工程合同纠纷案件,本院结合审判实践经验,根据《中华人民共
施工合同是要式合同。所谓要式合同是指根据法律规定应当采取特定方式订立的合同。施工合同是指承包人进行工程建设施工、发包人支付价款的协议,当事人订立施工合同应当采用
施工合同诉讼有效期一般是3年,特殊情况从其规定。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效为3年,自权利被侵害之日起超过二十年的人民法院一般不予保护,但可以受理其诉讼
建设合同属于承揽类别合同。建设工程合同是承包人进行工程建设发包人支付价款的合同,通常包括建设工程勘察、设计、施工合同,依法订立的建设工程合同对承包人和发包人具有
承揽合同纠纷是在承揽人按照定作人的要求完成工作、交付工作成果,定作人给付报酬的过程中发生的纠纷,如报酬支付纠纷、定作物质量纠纷、承揽人保管纠纷、违约纠纷等。
先施工后签合同违法,存在一定的法律风险。对于合同签订前的履行过程,由于存在较大的不确定因素,双方的权利义务不明确、法律责任界定不清,容易产生法律纠纷,合同的事前