经营工程建设协议
导读：
经营工程建设协议
甲方：
乙方：
住所地：
经甲、乙双方友好协商，并根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规之规定，就乙方负责经营工程建设事项达成如下一致协议，望双方共同遵守。
一、经营内容
1．工程名称：
2．工程内容：
3．工程价款：
二、经营方式
乙方负责所有本协议项下工程所需的人工、材料及设备的费用。
三、经营期限
为 天，自 年 月 日起至 年 月 日止。
四、经营指标
1．工程质量：本工程要求达到优良等级。
2．安全指标：本工程要求按工程所在地文明及安全达标，事故频率控制在 %以内，歇工率控制在 %以内，不允许有重大伤亡事故发生。
五、管理费及税金
1．管理费：乙方应按本协议项下工程价款的 %作为管理费及税金支付给甲方。
支付时间：甲方有权直接在每一期工程进度款中扣除，最后管理费及税金按工程最终竣工验收后结算的工程款的数额及时间结算。
2．税金及其支付：
六、甲方的权利义务
1．甲方有权对乙方的经营活动进行定期或不定期的检查、监督、审计和指导。
2．根据乙方的需要，委派有关人员配合乙方的经营。
3．有权按本协议第五条规定收取管理费及税金。
4．如涉及工程设计变更等事宜，甲方必须予以配合。
5．甲方在收到每一期工程进度款并扣除相应管理费和税金后五个工作日内将余款支付给乙方。
七、乙方的权利义务
1．乙方不得违反国家的法令、政策，并遵守甲方的各项规章制度，严格按本协议的规定充分、全面地履行合同。
2．为切实可靠地履行合同，乙方必须保证自己上岗率不低于 %。
3．因经营过程中发生的所有违法、违约及伤亡事故而导致甲方受损的，均由乙方承担。
4．未经甲方书面同意（或甲方的授权人），除因工程建设与建设方发生关系外，乙方不得以甲方项目部的名义对外发生借款、贷款及有关经济业务，更不得擅自私刻项目部印章或财务专用章及一切与甲方有关的印章。
5．乙方保证其施工是连续的。
6．乙方必须按本合同第五条规定，及时支付管理费及税金。
7．承担因其经营活动而引起的经济风险。
8．乙方应在
（1）工程竣工验收后
或（2）本协议解除后
或（3）本协议终止后
及时将图纸、印鉴、技术材料、合同（协议）、往来信件、传真及一切与本工程有关的材料全部移交给甲方。
9．乙方不得将本协议项下的权利义务转让给第三人。
八、违约责任
1．若甲方未能按本协议第六条第5项及时足额拨付工程款，则每逾期一天，甲方应按未付部分的万分之二承担违约责任。
2．因甲方监管错误从而导致工程质量未达到协议约定的优良等级或延误工期的，乙方不承担法律责任。
3．如本工程的质量未经验收通过，则乙方须向甲方赔偿 万元。
4．乙方如未能按协议第四条第2项切实履行合同的，则每超过控制指标 %，应承担本协议项下工程价款 %的违约责任。
九、本协议未尽事宜，由甲、乙双方另行协商。
十、在履行本协议期间如有纠纷，则首先由甲、乙双方友好协商，协商不成，则交由工程所在地人民法院以诉讼方式解决。
十一、本协议在甲、乙双方一致同意的前提下可解除。
十二、本协议一式贰份，双方各执壹份，并在双方盖章或签字后生效。
甲方： 乙方：
合同签字地点：
合同签字时间：
声明：该作品系作者结合法律法规，政府官网及互联网相关知识整合，如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.
引用法条
拓展阅读
相关知识推荐
施工合同是要式合同。所谓要式合同是指根据法律规定应当采取特定方式订立的合同。施工合同是指承包人进行工程建设施工、发包人支付价款的协议，当事人订立施工合同应当采用
施工合同诉讼有效期一般是3年，特殊情况从其规定。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效为3年，自权利被侵害之日起超过二十年的人民法院一般不予保护，但可以受理其诉讼
建设合同属于承揽类别合同。建设工程合同是承包人进行工程建设发包人支付价款的合同，通常包括建设工程勘察、设计、施工合同，依法订立的建设工程合同对承包人和发包人具有
承揽合同纠纷是在承揽人按照定作人的要求完成工作、交付工作成果，定作人给付报酬的过程中发生的纠纷，如报酬支付纠纷、定作物质量纠纷、承揽人保管纠纷、违约纠纷等。
先施工后签合同违法，存在一定的法律风险。对于合同签订前的履行过程，由于存在较大的不确定因素，双方的权利义务不明确、法律责任界定不清，容易产生法律纠纷，合同的事前
