产品购销合同范本
导读:
产品销售对于生产者来说是非常重要的,只有销售出去了,厂家才能正常的运转和经营,如果能够找到大的采购方,就可以解决很多压力,产品采购者和供货者确定好要合作之后,就要签订一份产品购销合同,来对双方的权利和义务进行约定,那么产品购销合同范本是怎样?接下来法律快车小编就为您解答这个疑惑,希望对大家有所帮助。
农产品产品购销合同范本:
供方:__________________合同编号:__________________
签订时间:__________________
需方:__________________签订地点:__________________
1、产品名称、型号、厂家、数量、金额、供货时间
产品名称生产厂家计量
单位数量单价总金额交货时间及数量
合计金额(大写):
2、质量要求:
3、交货地点、方式及费用负担:
4、结算方式及期限:
5、本合同经供、需双方盖章签字,需方按合同规定支付定金后立即生效。
本合同一式 份,供、需双方各执 份。
供 方
单位名称(盖章):
地址:
法人代表或委托代理人:
电话:
纳税人登记号:
邮政编码:
开户行 帐号:力源销售部门
地址:
电话:
传真:
销售代表:
时间:需 方
单位名称(盖章):
单位地址:
法人代表或委托代理人:
电话:
传真:
开户银行:
帐号:
邮政编码:
纳税人登记号:
1、名称要正确填写,不要写习惯名或自命名。
2、凡使用品牌、商标的产品,应特别注明品牌、商标和生产厂家。
3、规格型号,参考相应的物资目录、设备目录。
4、产品数量和计量方法,按国家或主管部门规定的计量方法执行;没有规定的,按双方商定的计量方法执行。
5、价格、金额,除国家规定必须执行国家定价的以外,由当事人协商议定。执行国家定价的,在合同规定的交付期限内国家价格调整时,按交付时的价格计价。逾期交货的,遇价格上涨时,按原价格执行;价格下降时,按新价格执行。逾期提贷或者逾期付款的,遇价格上涨时,按新价格执行;价格下降时,按原价格执行;
6、供货期限,可以合同约定。一般来讲,提货的以乙方通知提货日期为准(应给甲方必要的途中时间),代办托运的以货交承运人为交货日期,送货的以送达目的地为准。
案件受理费是人民法院决定受理当事人提出的诉讼后,依法向当事人收取的费用。
人民法院除了向当事人收取案件受理费外,还应收取在审理案件及处理其他事项时实际支出的费用。
主要包括:
1、勘验费、鉴定费、公告费、翻译费(当地通用的民族语言、文字除外)。
2、证人、鉴定人、翻译人员在人民法院决定开庭日期出庭的交通费、住宿费、生活费和误工补贴费。
3、采用诉讼保全措施的申请费和实际支出的费用。
4、执行判决、裁定或者调解协议所实际支出的费用。
5、人民法院认为应当由当事人负担的其他诉讼费用。
以上就是法律快车小编为您介绍的关于产品购销合同范本等知识,综上所述,产品购销合同要写明采购方和供货方的身份信息,并将产品名称、型号、厂家、数量、金额、供货时间、交付方式等写清楚,以免在供货期间发生纠纷,不好维权。如果您还有其他的法律问题,欢迎咨询法律快车的相关律师,他们会为你做出专业的解答。
声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.
相关知识推荐
一、定义1、“供方”指乐和琴弓坊;2、“需方”指供方购买乐和琴弓坊产品或服务的具有法律行为资格的自然人或法人;3、“销售合同”指供方向需方出售产品或服务的合同,
施工合同是要式合同。所谓要式合同是指根据法律规定应当采取特定方式订立的合同。施工合同是指承包人进行工程建设施工、发包人支付价款的协议,当事人订立施工合同应当采用
施工合同诉讼有效期一般是3年,特殊情况从其规定。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效为3年,自权利被侵害之日起超过二十年的人民法院一般不予保护,但可以受理其诉讼
建设合同属于承揽类别合同。建设工程合同是承包人进行工程建设发包人支付价款的合同,通常包括建设工程勘察、设计、施工合同,依法订立的建设工程合同对承包人和发包人具有
承揽合同纠纷是在承揽人按照定作人的要求完成工作、交付工作成果,定作人给付报酬的过程中发生的纠纷,如报酬支付纠纷、定作物质量纠纷、承揽人保管纠纷、违约纠纷等。
先施工后签合同违法,存在一定的法律风险。对于合同签订前的履行过程,由于存在较大的不确定因素,双方的权利义务不明确、法律责任界定不清,容易产生法律纠纷,合同的事前