定作合同范本2022
导读：
定作合同在民法典 第三编 合同中属于承揽合同，是承揽人根据定作人要求的品种、数量、质量及规格，使用自己的原材料、设备、劳动为定作人加工特定的产品，定作人给付相应报酬的协议。定作合同范本的条款主要包括定作人和承揽人的基本身份信息、定作物的信息、样品、图纸的提供、定作物的支付和验收、付款期限以及违约责任这几项，下面由法律快车编辑在本文为您详细介绍。
定作合同范本
甲方(定作人)
姓名：______________________________
身份证号码：________________________
住所地：____________________________
联系电话：__________________________
电子邮箱：__________________________
乙方(承揽人)
名称：______________________________
营业证号码：________________________
住所地：____________________________
电子邮箱：__________________________
法定代表人：________________________
身份证号码：________________________
联系电话：__________________________
根据民法典 第三编 合同及相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿的原则，经协商一致，订立本合同。
第一条 定作物
1、成品要求
定做成品名称：____________；
定做成品规格：____________；
定做成品数量：____________，单位：___________；
定做成品质量：_____________。
2、加工材料要求
加工材料名称：_____________；
加工材料品牌：_____________；
加工材料型号：_____________；
加工材料质量：_____________。
第二条 样品、图纸的提供
甲方应当于合同签订______日内向乙方提供(□样品□图纸)。
乙方在按照甲方的要求进行加工期间，发现提供的(□样品□图纸)不合理的，应当在______日内通知甲方；甲方在收到乙方书面通知之日起_______日内回复，提出修改意见，乙方在规定期限内未得到答复的，有权停止工作，并于_____日通知甲方，因此造成的损失，由甲方承担。
保密要求：__________________________。
第三条 定做成品的包装
定作物完成后，定作物的外部包装应当按照以下第_____种方式执行
1、定作物包装材料：_______________；
定作物包装方式：_______________；
定作物包装标准：_______________。
2、乙方必须按照国家主管机关规定的标准进行包装；
国家相关主管机关没有统一规定包装标准的，乙方应按照保证定作物安全交付的原则进行包装，否则甲方有权拒绝验收。
3、定作物制作完成，乙方可直接交付，无需另行包装。
第四条 定作物的交付
1、定作物的交付期限，按第______种执行：
(1)交付定作物的期限为：_______年_______月_______日。
(2)定作物分批交付，首批交付日期为：_______年_______月_______日，数量为：____________；第二批交付日期为：_______年_______月_______日，数量为：_____________；第三批交付日期为：_______年_______月_______日。数量为：______________。
2、甲乙任何一方要求提前或者延期交付定作物，应提前______日通知对方，并与对方达成协议；未能达成协议的，仍应按照本合同约定的期限交付定作物。
3、交货方式：______________________。
4、交货地点：______________________。
第五条 定作物验收
定作物到甲方收货地由甲方依据双方确认的清单进行初步验收，乙方应向甲方提交必需的技术材料和相关质量证明。
本合同所涉定作物短期检验难以发现质量缺陷的，在_______年_______月_______日之前发生质量问题的，除定作人使用、保管不当原因而造成的质量问题之外，由乙方负责定作物的修复或者退换。
[page]
第六条 付款及期限
甲方应于_______年_______月_______日前向乙方交付定金人民币________元(大写：____________)；甲方不履行合同的，无权要求返还定金，乙方不履行合同的，应当双倍返还定金。
结算日期：_______年_______月_______日。
结算方式：___________________________。
第七条 违约责任
1、本合同约定的交货期限届满，乙方交付的定作物数量少于合同规定，甲方仍然需要的，乙方应照数补齐，补交部分按逾期交付处理；少交部分甲方不需要的，甲方有权就少交部分解除合同，由此造成的损失由乙方赔偿；
2、乙方未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用；甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应向定作人支付该不合格包装物低于合格包装物的价值部分；因包装不符合合同规定造成定作物毁损、灭失的，由乙方赔偿损失；
3、除不可抗力因素外，乙方到期不能交货或逾期交货，或定作物不符合约定的，每延迟一天，应向甲方支付合同总额_________%的违约金，并赔偿甲方因此造成的实际损失；逾期超过______天未更换完毕或更换后仍不合格的，甲方有权解除本合同，乙方应将甲方已付款退还甲方，并赔偿甲方因此遭受的损失；
4、甲方中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等的，应赔偿乙方因此造成的损失；
5、甲方中途终止合同的，应当偿付乙方未履行部分价款总值_____%的违约金；
6、除不可抗力因素外，甲方逾期付款的，每延迟一天，应向乙方支付合同总额_______%的违约金，甲方超过_______天仍未支付的，乙方可以留置定作物。
第八条 争议解决
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第______种方式解决：
(1)提交_________________仲裁委员会仲裁；
(2)依法向_________________人民法院起诉。
第九条 其他约定事项
1、_______________________________；
2、_______________________________；
3、_______________________________；
第十条 本合同未作规定的，按民法典 第三编 合同的规定执行。
第十一条 本协议自双方签字盖章之日起生效。当事人为自然人的，应由自然人签字后按手印；当事人为法人的，应加盖单位公章，并由法定代表人或者委托代理人签字。
第十二条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：________________
日期：_____年____月____日
乙方：_______________
法定代表人：_________________
日期：_____年____月____日
(责任编辑：六六)
声明：该作品系作者结合法律法规，政府官网及互联网相关知识整合，如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.
相关知识推荐
定作合同纠纷案作者:毛俊颖时间:2010-09-11原告：苏州某数控机床进出口有限公司被告：北京某科技有限公司案由：定作合同纠纷案情介绍：2007年8月22日，
施工合同是要式合同。所谓要式合同是指根据法律规定应当采取特定方式订立的合同。施工合同是指承包人进行工程建设施工、发包人支付价款的协议，当事人订立施工合同应当采用
施工合同诉讼有效期一般是3年，特殊情况从其规定。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效为3年，自权利被侵害之日起超过二十年的人民法院一般不予保护，但可以受理其诉讼
建设合同属于承揽类别合同。建设工程合同是承包人进行工程建设发包人支付价款的合同，通常包括建设工程勘察、设计、施工合同，依法订立的建设工程合同对承包人和发包人具有
承揽合同纠纷是在承揽人按照定作人的要求完成工作、交付工作成果，定作人给付报酬的过程中发生的纠纷，如报酬支付纠纷、定作物质量纠纷、承揽人保管纠纷、违约纠纷等。
先施工后签合同违法，存在一定的法律风险。对于合同签订前的履行过程，由于存在较大的不确定因素，双方的权利义务不明确、法律责任界定不清，容易产生法律纠纷，合同的事前
