2022工程施工计划怎样写
导读:
在工程的施工中,工程的施工计划是比较重要的一个工程,需要按照工程施工计划来进行施工,如果不按照工程施工计划,很有可能就延误工期,那么2022工程施工计划应该怎么样写呢?接下来由法律快车小编为大家带来2022工程施工计划怎样写的详细知识,希望帮助到大家。
建设工程合同范本发包人(全称):__________________
承包人(全称):__________________
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致。共同达成如下协议:
一、工程概况1.工程名称:
___________________________。
2.工程地点:
___________________________。
3.工程立项批准文号:
__________________。
4.资金来源:
___________________________。
5.工程内容:
___________________________。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:
_____________________________________________。
二、合同工期计划开工日期:
_________年_________月_________日。
计划竣工日期:
_________年_________月_________日。
工期总日历天数:
_________天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合___________________________标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:
人民币(大写__________________)(¥_________元);
其中:
(1)安全文明施工费:
人民币(大写__________________)(¥_________元);
(2)材料和工程设备暂估价金额:
人民币(大写__________________)(¥_________元);
(3)专业工程暂估价金额:
人民币(大写__________________)(¥_________元);
(4)暂列金额:
人民币(大写__________________)(¥_________元);
2.合同价格形式:
__________________。
五、项目经理承包人项目经理:
__________________。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:
(1)中标通知书(如果有);
(2)投标函及其附录(如果有);
(3)专用合同条款及其附件;
(4)通用合同条款;
(5)技术标准和要求;
(6)图纸;
(7)已标价工程量清单或预算书;
(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间本合同于_________年_________月_________日签订。
十、签订地点本合同在___________________________签订。
十一、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效本合同自_________生效。
十三、合同份数本合同一式_________份,均具有同等法律效力,发包人执_________份,承包人执_________份。
发包人:_________________(公章)
承包人:_______________(公章)
法定代表人或其委托代理人:
法定代表人或其委托代理人:_________________________(签字)______________________(签字)
组织机构代码:________________
组织机构代码:________________
地址:_______________________
地址:_______________________
邮政编码:____________________
邮政编码:____________________
法定代表人:__________________
法定代表人:__________________
委托代理人:__________________
委托代理人:__________________
电话:_______________________
电话:_______________________
传真:_______________________
传真:_______________________
电子信箱:____________________
电子信箱:____________________
开户银行:____________________
开户银行:____________________
账号:_______________________
账号:_______________________
以上是法律快车小编为大家整理的关于2022工程施工计划怎样写的相关知识,工程施工计划在写的时候要照顾到工程的施工质量,同时,还要照顾到施工的进度以及其他一些特殊的原因。大家还有相关的问题欢迎咨询法律快车相关栏目的专业律师,他们会为大家做出专业的解答供大家参考。
声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.
引用法条
相关知识推荐
设计合同作为合同种类中的一种,在进行书写的时候,是需要按照合同法的相关法律规定格式要求来的,这样才能够确保该合同是合法有效的。那么今天就跟法律快车小编一起来看看
建筑工程在进行施工之前,是需要对建筑工程的施工进行方案的制定的,不然就会导致在进行施工的时候,相关的施工流程是无法展开。那么今天就跟法律快车小编一起来看看建筑工
在现实生活中很多的朋友们对于施工安全问题都是比较重视的,对安装工程的施工,大家要注意一下具体的施工方法,了解一下施工的安全保障系统,减少一些风险发生的几率,那么
建筑工程施工前都会签订一个合同,就是建筑施工合同,很多人对这个合同的格式标准不清楚,那么,建筑工程施工合同的格式标准是怎样的呢?我相信你一定会对此产生浓厚的兴趣
二手房屋买卖合同纠纷审判原则如下:双方可以先行私下协商处理,协商不成的可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉;当事人对发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书拒不履行
二手现房交易税费由买卖双方一同承担。买家需缴纳房款1.5%的契税、0.05%的印花税、交易费、测绘费、权属登记费取证费;卖家需缴纳交易费、房款0.05%的印花税
二手现房抵押贷款一般三周左右放款,具体可以咨询当地银行。借款人在银行开立活期存款帐户后准备贷款要求的资料,面签银行、银行报卷和审批;银行审批通过后通知借款人审批
二手房离婚分割如下:属于个人财产的分割给个人,属于共同财产的房子夫妻双方可以协商确定;双方有协议的,按照协议进行分割处理;有争议且协商不成的可以根据出资人、出资
买卖二手房需要土地证。房屋和土地是不可分割的整体,在办理二手房买卖过户手续时,当事人必须提供身份证、房产证、土地证、完税证明等资料,没有土地证的二手房无法办理登
二手房网签了以后经双方协商卖家可以再修改。根据民法典的规定,合同内容的修改属于合同变更行为,必须合同当事人协商达成一致合意,达成合意后对修改事项双方签字确认即产