基建处关于建设项目施工及工程签证管理规定
导读:
根据国家有关基本建设法律法规和学校的有关规定,特制定本规定。
一、监督施工单位严格按现行《建设工程项目管理规范》及施工合同履行职责。
二、工程技术管理实施项目施工管理。由基建处委派1~2人到每一施工项目部出任现场管理,直接行使项目施工管理。
三、坚持“质量第一,重在安全”的方针,要求施工单位严格按图施工。施工单位必须做好质量自检和报验,未经监理验收签认以及单项样板验收认可,不得擅自进行下一道施工工序。
四、要求并检查施工单位根据合同工期编制施工总进度计划,并落实到班组,结合实际情况,及时调整进度计划报监理和业主。
五、要求并检查施工单位根据不同建筑工程的特点制定相应的安全管理体系和安全生产责任制,做到层层落实。
六、施工单位必须按投标文件配置项目经理及主要管理人员,变更项目经理必须由施工单位提出书面申请,经基建处研究同意。
七、对施工单位任何形式的转包给予处罚。在施工合同中明确:项目经理必须常驻工地。
八、加强监督力度,对施工单位由于管理或技术等方面的原因出现问题可给予一定的处罚。对于监理、业主代表发出的书面整改通知以及质监、安监、消防等部门发出的书面整改通知,未按规定和要求履行的施工单位经研究可给予一定的处罚。处罚额度由基建处会同有关部门研究决定。
九、严格按程序加强工程签证管理
1、工程的土石方及砂石垫层的验方量确认:
二十方(含二十方)以下,由施工员和现场管理人员(两人以上)确认并报工程技术办公室负责人;二十方以上,由施工员、现场管理人员、工程技术办公室负责人(三人以上)确认并报处领导。
2、工程中计时工作量的确认:
十个工(含十个工)以内的用工,由施工员和现场管理人员(两人以上)确认并报工程技术办公室负责人;十个工以上的用工,由施工员、现场管理人员和工程技术办公室负责人(三人以上)确认并报处领导。
3、1000元(含1000元)以下的工程变更由工程技术办公室负责人批准;1000元以上的工程变更由工程技术办公室提出书面意见,报处领导研究。没有经过变更设计并批准的变更不得施工。
十、做好文明施工,保护工地环境及施工成品,争创文明工地等的管理工作。
十一、作好协调管理工作,协调施工单位之间及工种之间的配合工作。
十二、做好竣工验收管理工作,及时将竣工资料收集整理并移交。
声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.
相关知识推荐
工程不只是当事人之间交易的问题,尤其是一些涉及社会利益的工程,都是需要经过审批的。那么为了让大家能够详细了解什么是工程签证的相关法律问题,下面将由法律快车小编为
有很多人不太了解工程签证到底是什么,以及它的有效规定期限是怎样的,如果需要延期延期的手续以及注意事项到底是什么呢,接下来法律快车小编为大家进行什么是工程签证确认
对于签证来说,签证是很重要的,对于签证,在一个使用的过程中,需要按照签证的一些使用规范的进行使用,一般来说,签证分为留学签证工作签证以及相应的一些投资签证,或者
二手房屋买卖合同纠纷审判原则如下:双方可以先行私下协商处理,协商不成的可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉;当事人对发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书拒不履行
二手现房交易税费由买卖双方一同承担。买家需缴纳房款1.5%的契税、0.05%的印花税、交易费、测绘费、权属登记费取证费;卖家需缴纳交易费、房款0.05%的印花税
二手现房抵押贷款一般三周左右放款,具体可以咨询当地银行。借款人在银行开立活期存款帐户后准备贷款要求的资料,面签银行、银行报卷和审批;银行审批通过后通知借款人审批
二手房离婚分割如下:属于个人财产的分割给个人,属于共同财产的房子夫妻双方可以协商确定;双方有协议的,按照协议进行分割处理;有争议且协商不成的可以根据出资人、出资
买卖二手房需要土地证。房屋和土地是不可分割的整体,在办理二手房买卖过户手续时,当事人必须提供身份证、房产证、土地证、完税证明等资料,没有土地证的二手房无法办理登
二手房网签了以后经双方协商卖家可以再修改。根据民法典的规定,合同内容的修改属于合同变更行为,必须合同当事人协商达成一致合意,达成合意后对修改事项双方签字确认即产