合同约定的开工日期与实际开工日期不一致,EPC工程的实际开工时间应该是什么时候?

更新时间:2023-06-11 06:49:07人浏览
问题描述:
建设工程的开工日期,合同约定的开工日期与实际开工日期不一致,EPC工程的实际开工时间应该是什么时候?
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
平台法律顾问团队 咨询我
已帮助50619人 · 响应时间 平均1分钟内
工程开工日期以开工通知载明的日期起算。开工通知发出后尚不具备开工条件的,以开工条件具备的时间为开工日期;因承包人导致开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工日期;经发包人同意提前进场施工的,以承包人实际进场时间为开工日期。
《民法典》第七百九十五条法律依据:《民法典》第七百九十五条
《民法典》第七百九十五条
施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。
2023-06-11 06:49:07
法律快车咨询顾问 咨询我
已帮助122213人 · 响应时间 平均2分钟内
法律分析:工程开工日期以开工通知载明的日期起算。开工通知发出后尚不具备开工条件的,以开工条件具备的时间为开工日期;因承包人导致开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工日期;经发包人同意提前进场施工的,以承包人实际进场时间为开工日期。法律依据:《中华人民共和国民法典》 第七百九十五条 施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。
2023-06-11 06:48:11
平台特邀律师 咨询我
已帮助57397人 · 响应时间 平均5分钟内
工程开工的起算时间是:以开工通知载明的日期起算。开工通知发出后尚不具备开工条件的,以开工条件具备的时间为开工日期;因承包人导致开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工日期;经发包人同意提前进场施工的,以承包人实际进场时间为开工日期。法律依据:《民法典》第七百九十五条
施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。
2023-06-11 06:47:27
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
建设工程实际开工日期的认定:1承包人有证据证明实际开工日期的,则应认定该日期为实际开工日期;2承包人虽无证据证明实际开工日期,但有开工报告,则应认定开工报告中记
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
法律上建设工程的开竣工时间如何界定
法律上建设工程的开竣工时间如何界定
法律上建设工程的开竣工时间的界定是:开工日期以开工通知载明的日期为准,竣工日期以竣工验收合格之日为准,双方有争议的,应当
工程建设
人浏览
如何认定工程合同中的开工日期
如何认定工程合同中的开工日期
认定工程合同中的开工日期如下:在工程合同中应有约定具体的日期作为开工日期,或者是在发包人开工通知中会写明的日期作为开工日
合同法
人浏览
工程债务诉讼时效是多久呀
工程债务诉讼时效是多久呀
工程债务诉讼时效是三年。该诉讼时效一般自权利人知道或者应当知道权利受到损害之日起计算,自权利被侵害之日起超过二十年的,进行工程债务诉讼人民法院一般不予保护。
债权债务
人浏览
什么是遗产债务
什么是遗产债务
遗产债务是指被继承人死亡时还没有清偿的税款、债务。主要包括:1、被继承人生前依照我国税法规定应当缴纳的税费;2、被继承人因合同之债所欠下的债务;3、被继承人因侵
债权债务
人浏览
你好,申请重新审计
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
金钱债务属于种类物之债吗
金钱债务属于种类物之债吗
金钱债务属于种类物之债。种类之债是指,以不特定而可特定的物为标的的债。买卖、消费借贷等合同大多以不特定物为标的物,如合同中约定由债务人向债权人交付某品牌、规格的
债权债务
人浏览
工程款收不回来,双方可以协商解决问题;无法协商或协商不一致的,可采取诉讼或仲裁的形式来解决。如果采用诉讼方式解决纠纷的,不要超过诉讼时效的限制,我国法律规定,向
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
遗产债务的范围与认定标准有哪些
遗产债务的范围与认定标准有哪些
遗产债务是被继承人应当缴纳的税款和应当偿还的债务。以继承遗产的实际价值为限,超过遗产价值的部分,继承人可以不偿还。具体如下:1、税款包括个人所得税、车船使用税等
债权债务
人浏览
您好,如需法律帮助的,可以留言沟通解决,希望可以帮助到您。
全部8个答案 >
人咨询过 去咨询
为逃避债务无偿转让房产有法定效力吗
为逃避债务无偿转让房产有法定效力吗
为逃避债务无偿转让房产有法定效力,但被撤销后自始无效。债务人无偿转让财产影响债权实现的,债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。行为被撤销的,自始没有法律约束力
债权债务
人浏览
你好,可以起诉要求退回的
全部6个答案 >
人咨询过 去咨询
去世后债务需要妻子和子女承担吗
去世后债务需要妻子和子女承担吗
去世后,继承了遗产的妻子和子女需要承担债务。如果是夫妻共同债务,生存的另一方应当偿还债务,承担连带责任。继承人在继承遗产之前,应当在遗产范围内清偿被继承人的债务
债权债务
人浏览
你好,你需要收集证据对其诉讼
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
需要根据具体事故发生经过和事故责任、死者具体情况计算
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询