法定代表人：徐原告与被告一于2020年1月4日签订了《福州市装饰装修工程施工合同》，合同生效后
更新时间：2020-09-18 09:51:53人浏览
问题描述：
原告：李-被告一：福州--装饰工程有限公司，法定代表人：徐--被告二：徐--原告与被告一于2020年1月4日签订了《福州市--装饰装修工程施工合同》，由被告一承包原告--小区108平方房屋装修施工，总价133599元，约定工期120天。合同生效后，原告依约支付被告一工程款，被告一进场施工，期间因疫情原因，双方同意约定工期延期，并于2020年4月1日重新施工，施工期间，原告按照被告一要求，按时支付工程部分所需款项。但被告一施工进度却一直拖延，如今，被告一已收取了原告款项139422.48元，但工程进度仅仅完成部分瓷砖和部分水电安装。原告多次催促被告一尽快跟进工期，被告一以各种理由擅自单独推迟工期，甚至于2020年8月，告知原告称没有资金而独自停工。被告一独自停工行为已构成违约，应依法承担相应责任。并且因被告一擅自拖延工期，导致原告仍需支付延迟工期时所需的租房租金。因此，被告二应赔偿原告额外的租金。被告二是被告一的法定代表人，被告一是被告二的个人独资企业，且原告支付款项的银行账户和微信转账记录均为被告二的个人账户，故被告二对被告一款项应承担连带清偿责任，为维护原告利益，特具状起诉
2位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
施工合同是不是要式合同
施工合同是要式合同。所谓要式合同是指根据法律规定应当采取特定方式订立的合同。施工合同是指承包人进行工程建设施工、发包人支付价款的协议，当事人订立施工合同应当采用
合同纠纷
人浏览
集体土地买卖合同只要合法合规即有效。依据《民法典》第五百零二条，合同自成立时生效，但需遵守法律规定和当事人约定，如涉及批准手续应依法办理，否则可能影响合同效力。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
出国劳务的费用是不定的，具体需要根据实际情况来确定。要选择正规的劳务派遣的单位。法律依据：《劳动合同法》第五十九条，劳务派遣协议，劳务派遣单位派遣劳动者应当与接
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
建设合同属于什么类别合同
建设合同属于承揽类别合同。建设工程合同是承包人进行工程建设发包人支付价款的合同，通常包括建设工程勘察、设计、施工合同，依法订立的建设工程合同对承包人和发包人具有
合同纠纷
人浏览
具体金额是多少呢？你们有没有协商过呢？可以起诉维权
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
培训定金在一定条件下是可以退的，并且是双倍退还。法律规定，收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定的，致使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金。法律依据：
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
先施工后签合同违法吗
先施工后签合同违法，存在一定的法律风险。对于合同签订前的履行过程，由于存在较大的不确定因素，双方的权利义务不明确、法律责任界定不清，容易产生法律纠纷，合同的事前
合同纠纷
人浏览
这个法律问题需要看你这边的情况，再根据相关的法律规定解答
全部5个答案 >
人咨询过 去咨询
物业费收取按双方约定处理
全部6个答案 >
人咨询过 去咨询
您好，可以向12345市民热线投诉解决。
全部7个答案 >
人咨询过 去咨询
你好请问这边具体是什么情况
全部6个答案 >
人咨询过 去咨询
