请问简单工程承包合同范本是怎样的?

更新时间:2018-09-26 10:12:49人浏览
问题描述:
律师您好!事情是这样子的,我和我朋友和我们的包工头做工程有5年了,最近包工头在工地受伤了,不能做工程,最近我们一帮兄弟想做简单工程承包,所以想请问一下律师,简单工程承包合同范本是怎样的?希望律师们能够尽快解决我的问题,谢谢你们了。
2位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
谢志勇律师 咨询我
服务地区-新疆喀什·电话-131-7998-1890
你好!范本如下: 乙方(以下简称乙方): 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本装饰工程施工事宜协商一致,订立本合同。 工程概况 1、工程地点: 2、工程名称: 3、装饰施工内容:(见附件《装饰工程项目预算表》)。4、承包方式:__________________(包工包料、清包工、部分承包)。5、总价款:¥_________元,大写(人民币):___________________________双方约定,如变更施工内容或施工材料,这部分的工程款按实际工程量及商定的单价另计。 一、合同工期 第一次工程款按时支付到位的,工期计算从___年___月___日起至___年___月___日止,总日历天数___天。第一次工程款未按时支付到位的,工期顺延至第一次工程款支付到位的次日开始计算。 二、工程款支付方式 1、第一次付款:合同签订之后,工期开始前___日支付___元。 2、第二次付款:墙地砖铺装,木吊顶完成隐蔽验收之日起___日内支付___元。 3、第三次付款:木工、完成隐蔽验收之日起___日内支付___元。 4、第四次付款:工程款结算时间以验收通过之日起计___日内支付。 2 三、违约责任 (一)甲方 1、甲方不能按时办理材料认证,造成的延误不计入工期,须给予乙方签字确认。 2、单项工程完成后甲方不按乙方提请时间验收,造成的延误不计入工期,须给予乙方签字确认。 3、乙方提出各种认证和验收要求,超过三天甲方未做答复即视为认可,造成的质量和工期问题由甲方全部承担。 4、甲方未按时支付工程款,造成的延误,不计入工期。 5、由于甲方要求的项目变更及提供的施工条件不具备导致工期延误,不计入工期,给予乙方工期顺延签字认可。 6、由于甲方原因造成工期拖延10天以上,超出天数按工程项目总价款×2‰×拖延工期超出天数,计算违约金。 7、甲方未按期支付结算款,逾期10日以上的,按未付款金额×3‰×逾期天数,计算违约金。 (二)乙方 1、按工程项目做出施工进度计划,严格执行,如由乙方引起,超过工期15日以上,开始计罚金,按项目总价款×2‰×超过天数计算违约罚金。 2、项目过程中如有质量问题,由乙方承担全部责任。 3、如甲方提供的材料应符合设计要求的合格产品,必须调整验收标准的,须予甲方签字认可,如未经甲方认可造成的质量问题,乙方承担全部责任。 4、如甲方未按合同支付工程款,乙方有权停工至甲方付款后恢复施工。 5、施工过程中安全责任由乙方自行承担。 四、结算依据 1、合同附件(一、预算书、二、工程进度计划表、三、质量标准) 2、各类材料确认、质量验收、工期和变更签证单。 五、后续服务和质量争议的解决本工程按优良标准施工,保修期壹年,工程质量保修期后,如遇材料质量问题需维修按以下方式处理: 1、甲方提供材料的,由甲方与材料商家自行报维修解决。 2、材料商家无法解决的,甲方需乙方协助维修,维修费用由材料商家承担。 3、双方发生质量争议的,应当在协商不成后由提出质量异议的一方垫交检测费用或鉴定费用,双方共同委托有资质的家装质量鉴定机构进行检测或鉴定,根据检测或鉴定结果确定质量责任,由责任方承担检测费用或鉴定费用。委托检测或鉴定的期间不计入工期。 六、纠纷解决如有纠纷无法协调,双方可向装修所在地人民法院提出依法解决。 七、附则本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字即时生效。 甲方(盖章):乙方(盖章): 身份证号:身份证号: 开户银行/户名:账号:
2018-09-26 10:10:58
李芝兰律师 咨询我
服务地区-新疆喀什·电话-150-2634-2688
您好,为您提供一份简单工程承包合同范本如下: 工程承包合同 合同编号:发包方:________________ 承包方:________________签约时间:签约地点:为了保证________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。 一、工程名称:____________ 二、建筑面积(工程形式)____________ 三、施工地点:________________ 四、工期:1、开工:____年__月__日;2、竣工:____年__月__日;3、合同工期总共历时____天。 五、承包形式:________ 六、工程质量标准:________ 七、工程价款:共计人民币元。 八、付款方式:本合同生效后支付合同款项的__%,计____元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的__%,计____元;质保金___元,质保期满后支付。 九、质保期:____年。 十、双方的责任义务1、发包方的责任义务 ①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷; ②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务 ①按发包方要求及图纸要求进行施工;②如期完成施工任务; ③接受发包方的技术指导和质量标准要求;④负责发包方提供料物及设备的保护; ⑤教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏;⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用; 十一、其他 1、本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。 2、本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。 3、合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。 发包方:  承包方: 委托代理人:  委托代理人: 日期:
2018-09-26 10:12:49
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
2022简单工程承包合同范本
2022简单工程承包合同范本
在现在的科技时代,看着一幢幢的大厦,我们可能有时会对那些美丽的大厦而不禁感叹。那么,如果一个有一定资质的承包商与业主承包了一项工程,为什么要签订了一份合同,合同
工程承包常识
人浏览
建设工程施工合同具有下列情形之一的,应当根据合同法第五十二条第五项的规定,认定无效:承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;没有资质的实际施工人借用有资
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
单位房屋租赁合同范本
单位房屋租赁合同范本
单位房屋租赁合同需写明,单位的名称、住所等信息;员工的姓名、住所等信息;房屋的位置、面积、楼层等基本情况;租赁的期限;租
合同法
人浏览
工程承包合同范本
工程承包合同范本
工程承包合同式建筑工程合同中常见的一种合同,是要约定好工程的施工事项、工程的价款事项等,如果承包方与发包方之间要就工程签订工程承包合同的,那么工程承包合同范本?
承包合同知识
人浏览
简单工程承包合同范本
简单工程承包合同范本
工程承包合同指一方按期完成并交付他方所委托的基本建设工作,而发包人按期进行验收和支付工程价款或报酬的合同。那么工程承包合同怎么写呢?下面是法律快车的小编整理的简
工程承包合同
人浏览
工程承包合同的付款方式:1,可以分期付款,按工程进度分期付款,即完成一定工作任务支付一定比例的工程款。2,可以按预付款,即签订工程承包合同时预付一部分款项,待工
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
区域代理合同范本
区域代理合同范本
区域代理合同范本:1、合同编号;2、甲方和乙方当事人的基本信息;3、甲、乙双方当事人达成协议的内容;4、合同有效期;5、
合同法
人浏览
承包合同范本是怎样的
承包合同范本是怎样的
承包合同,是指买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格,由双方通过谈判,以合同形式确定;承包合同是确定发包与承包双方的权利与义务,并受法律保护的契约性文件。下面
合同纠纷
人浏览
您好,土方工程承包合同范本如下: 发包人(以下简称甲方)   承包人(以下简称乙方),   经双方协商一致制定本条款,双方务必遵照执行。   一、承包项目
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
你好!范本如下: 乙方(以下简称乙方): 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本装饰工程施工事宜
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
建筑工程承包合同的规定有什么?订立建筑工程承包合同,应当遵守法律、行政法规的以下规定:(l)建筑工程承包合同的主体资格要合法。双方当事人都应当具有民事法律关系主
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
“实际施工人”是最高人民法院关于审理建设工程施工合同的《解释》中,为务实性处置工程建设法律关系中有关事实承揽关系而创设的一项保障性制度。其主要是为解决建设工程合
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
施工合同是不是要式合同
施工合同是不是要式合同
施工合同是要式合同。所谓要式合同是指根据法律规定应当采取特定方式订立的合同。施工合同是指承包人进行工程建设施工、发包人支付价款的协议,当事人订立施工合同应当采用
合同纠纷
人浏览
工程承包合同范本大概都是根据下面的格式来写的,只要都是包括下面的几项内容。   甲方:×××(写明名称、法定代表人和住所)(发包方)   乙方:××
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
施工合同诉讼有效期
施工合同诉讼有效期
施工合同诉讼有效期一般是3年,特殊情况从其规定。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效为3年,自权利被侵害之日起超过二十年的人民法院一般不予保护,但可以受理其诉讼
合同纠纷
人浏览
签了定金合同的款不能退。定金是指当事人双方为了保证债务的履行,约定由当事人先行支付给对方一定数额的定金作为担保,定金的数额由当事人约定,但不能超过主合同数额的2
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
施工合同几年没有诉讼时效
施工合同几年没有诉讼时效
施工合同三年超过诉讼时效。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效是三年,从权利被侵害之日起超过二十年的,人民法院不予保护,特殊情况可以申请适当延长。
合同纠纷
人浏览
你好,需要按照保险合同约定处理
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
建设合同属于什么类别合同
建设合同属于什么类别合同
建设合同属于承揽类别合同。建设工程合同是承包人进行工程建设发包人支付价款的合同,通常包括建设工程勘察、设计、施工合同,依法订立的建设工程合同对承包人和发包人具有
合同纠纷
人浏览
您好,租房合同没有到期而解除合同,提出解除方要承担违约责任与损失赔偿。押金是否退还则要从三个方面考虑:一是合同约定的承担违约责任的方式(是否约定了押金的退返事项
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
承揽合同纠纷是什么意思
承揽合同纠纷是什么意思
承揽合同纠纷是在承揽人按照定作人的要求完成工作、交付工作成果,定作人给付报酬的过程中发生的纠纷,如报酬支付纠纷、定作物质量纠纷、承揽人保管纠纷、违约纠纷等。
合同纠纷
人浏览
按照协议约定承担
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
先施工后签合同违法吗
先施工后签合同违法吗
先施工后签合同违法,存在一定的法律风险。对于合同签订前的履行过程,由于存在较大的不确定因素,双方的权利义务不明确、法律责任界定不清,容易产生法律纠纷,合同的事前
合同纠纷
人浏览
你好,具体办理什么业务
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
购买了什么货物?如需帮助可与本律师联系
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
具体看产生时间先后,微信对话能否证明对原合同作出变更。
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
正式办理了入住之后需要缴纳物业费
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询