2012项目施工责任书(范例)
导读:
施工责任书(范例)
甲方:______________________________ 乙方:______________________________
经甲乙双方协商,甲方将xxxxxx承包给乙方施工,为使工程能够顺利进行,特订立此施工责任书,双方共同遵守。
一、承包方式: 本工程采取大包干做法(发放乙方工程量由甲方安排为准)。以承包临时便道的路面结构及两侧排水沟施工以及工期、质量、安全、文明施工的方式承包,并自行办理相关作业手续,施工期间乙方所发生的所有费用由乙方自行支付并完成,
二、工期 从______年____月____日——______年____月____日,共计____天。
三、甲方责任: 派驻现场代表负责工程管理和协调工作,甲方现场代表定为: 项目负责:____________ 联系电话:____________ 业务负责:____________ 联系电话:____________ 施工负责:____________ 联系电话:____________
四、乙方责任: 1、派驻现场代表负责工程管理和协调工作,乙方现场代表指定为: 项目负责:____________ 联系电话:____________ 业务负责:____________ 联系电话:____________ 施工负责:____________ 联系电话:____________ 2、服从甲方指挥,接受甲方监管,按质量完成工作; 3、对施工安全负全部责任,对乙方人员的安全负全部责任; 4、遵守法纪,文明施工; 5、负责提供自乙方施工用水、电接口以后的所有乙方自用临时水、电设施设备的提供,安装和使用维护管理; 6、负责乙方施工用水电的水电费; 7、负责乙方所有人员的吃、砖?交通安排; 8、负责乙方自用临时设施的搭建、自用工具设备的管理; 9、道路起点接宝牧公司路口便道,终点在一号中。 10、路面结构采用0-5mm碎石面层(15cm厚),级配开山石基层(50cm厚),路面宽6米。 11、临时路面的平整度必须严格按设计及施工验收规范要求施工。 12、路面的密实度达到90%. 13、临时路两边各修一排水明沟,明沟内不允许出现倒坡积水等,边坡要求机械拍打。 14、负责(壹)年的工程质量保证维护。乙方承担工程完工后(壹)年内的质量保证和质量维护,保质期内发生事故,乙方需在接到甲方电话或书面通知后24小时内赶到现场维修,若发生需立即抢修、无法等乙方到来的情况,甲方也可委托第三方抢修。事故维修或抢修的费用,若事故属施工质量问题引至,由乙方负责。
五、处罚责任 1. 因甲方未能及时提供其责任范围的施工条件或其他甲方责任造成误工时间工期顺延。 2. 因乙方责任发生安全事故,造成人员伤亡或财产损失的,乙方承担一切责任,赔偿损失,并罚款20000元/次,属重大安全事故的,甲方并有权终止责任书。 3. 因乙方未能遵守安全文明施工规定,不听从甲方劝阻的,罚款500元/次,在安全文明施工检查中被政府有关部门处罚的,乙方除需承担所处罚金额外,并罚款500元/次,被登报点名批评的,甲方并有权终止责任书。 4. 因乙方责任工程未能按合同工期完工,乙方除需承担甲方因此受到罚金外,并罚款10000元/天,造成甲方总工期延误超过 5 天的,甲方有权终止本责任书。 5. 保质期内,乙方未能按时对工程进行维护,或发生事故时乙方未能在规定时间到场维修,罚款1000元/次。 6. 工程途中所有机械设备以及承包方人员不得退出,不得讨价还价。否则,全部工程量不予结算,当作赔偿。
六、工作内容及单价 1. 临时便道长度暂定525m,总价95000.00圆,结算时按实际长度按比例多除少补。2. 乙方负责K1+040处砼排水管的安装(管材由甲方提供),不再给乙方增加费用。工程款____________
七、付款方式 乙方必须于工程完成后将工程进度报给甲方,甲方5日内审核完毕并将结果通知乙方,工程完成50%后支付3万圆工程款给乙方,余下工程款验收合格后两个月付清。
八、其他 1. 该施工责任书一式四份,甲乙双方各执二份, 2. 未尽事宜双方可另行协商解决; 3. 该责任书自双方签字起生效,工程完工,工程款支付完毕后失效。
甲方(签字): 乙方(签字):
甲方代表(签字): 乙方代表(签字):
联系电话: 联系电话:
日期:? 年?月?日 日期:? 年?月?日
法律快车合同法频道为您整理合同范本相关知识,合同范本栏目分类齐全,欢迎浏览,感谢您的访问。
声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.
相关知识推荐
2001年,我国加入世贸组织,世界贸易组织注重合同。我国建筑工程项目顺应国际不断发展,国内项目工程管理为了顺应不断发展的建筑工程项目市场,对于合同管理也开始重视
一级建设工程项目是立项投资0.4~2亿元以上,建筑高度50~100米,单体建筑面积2~8万平方米以上的建设工程,属于省级经济、文化、历史、涉外等重点工程项目,技
摘要:施工阶段的质量控制是工程项目质量控制的重点,是项目施工建设监督监理的重要内容,也是决定最终产品质量的关键阶段,要提高工程项目的质量,就必须狠抓施工阶段的质
施工合同是要式合同。所谓要式合同是指根据法律规定应当采取特定方式订立的合同。施工合同是指承包人进行工程建设施工、发包人支付价款的协议,当事人订立施工合同应当采用
施工合同诉讼有效期一般是3年,特殊情况从其规定。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效为3年,自权利被侵害之日起超过二十年的人民法院一般不予保护,但可以受理其诉讼
建设合同属于承揽类别合同。建设工程合同是承包人进行工程建设发包人支付价款的合同,通常包括建设工程勘察、设计、施工合同,依法订立的建设工程合同对承包人和发包人具有
承揽合同纠纷是在承揽人按照定作人的要求完成工作、交付工作成果,定作人给付报酬的过程中发生的纠纷,如报酬支付纠纷、定作物质量纠纷、承揽人保管纠纷、违约纠纷等。
先施工后签合同违法,存在一定的法律风险。对于合同签订前的履行过程,由于存在较大的不确定因素,双方的权利义务不明确、法律责任界定不清,容易产生法律纠纷,合同的事前