工程签证与索赔
导读:
案例:2005年4月,A施工单位与B业主签订了关于某工程的《建设工程施工合同》并约定:包干总价为7000万元,整个施工期间:(1)工程设计变更产生的工程量增减(设计变更签证需经业主同意并加盖公章);(2)材料的涨跌幅超过约定的±10%予以调整合同总价外,其余均不做任何调整。合同约定开工日为
施工期间,又因为业主变更外墙铝板及铝合金幕墙设计,延误工期45天,但A施工单位在施工过程中并未提出工期索赔。
2007年3月底,该工程竣工验收合格后,A施工单位要求B业主对工程款进行结算,B业主找了种种理由拖欠工程款。于是,A施工单位提起诉讼。 B业主反以A施工单位延误工期提起反诉,要求承担工期延误90天的违约金计450万元。
因双方对工程总造价和工期存在争议,法院委托专业机构对系争工程进行造价和工期进行鉴定。但本案最终鉴定机构未将桩基设计变更导致比原标书增加的50多万元列入工程造价,理由是工程签证存在瑕疵。工期方面也只认定了60天的顺延工期。最终法院判决,增加的50万元工程款不支持,并判A公司承担工期延误违约金150万元。
■律师分析:
一、 A施工单位未违约,为何要承担工期延误违约金150万元?工期纠纷是工程施工合同履行过程中常见纠纷之一。本案中,施工过程中因桩基工程设计的变更,而使开工日期拖了30天,且因工作量的变更增加了工期15天;又因业主变更外墙铝板及铝合金幕墙设计,延误工期45天。但A施工单位对于上述情况都未及时在施工过程中要求工期签证或提起工期索赔,导致因工程款纠纷引发诉争,被业主提起工期反诉。
工期签证和索赔是工期纠纷案件中承包人主张权利最有效的证据之一。如果承包人没有工期签证或证据充分的工期索赔,则需要提供大量证据去证明自己对工期延误没有责任。诉讼中,承包人还需申请人民法院就工期顺延的天数委托鉴定单位进行鉴定。且不说承包人要预交鉴定费用、案件审理时间拉长,单单鉴定本身就可能因工程已经覆盖,承包人资料不全等原因无法得出承包人希望的鉴定结论。
本案中,因为A施工单位在业主变更设计时,未马上要求工期签证或工期索赔,故造成没有充足的证据去证明工期延误的原因及具体期限。诉讼中,虽通过鉴定支持了一部分工期,但根本就无法得出全部的工期延误天数,导致A施工单位白白承担150万元的工期延误违约金。
二、增加的50万元的桩基款是因桩基设计变更所致,且有相关的签证,为何得不到支持?工程签证是工程承、发包双方在施工过程中对合同履行、费用支付、顺延工期、赔偿损失等方面所达成的双方意思表示一致的补充协议。施工过程中的有效签证,是承、发包双方工程结算或结算增减工程造价的结算依据。
但实践中,工程签证又存在许多问题,导致虽然有了签证还会产生纠纷或最终不能被认定的情况。本案中,因签证不符合施工合同约定的 “设计变更签证需经业主同意并加盖公章”的要求,仅有设计单位和监理单位在签证中确认,不符合施工合同约定的主体要件及形式要件,从而导致该签证不能被认定。
所以,作为施工单位,一定要加强工程签证与索赔管理。首先,应提高和强化及时签证、依约索赔的意识,把签证和索赔作为降低成本和提高效益的最有效手段。其次,加强专业的和有针对性的签证和索赔管理。第三,注意工程签证的合法性。也就是签证主体一定要有效,符合合同的约定,签证的形式、内容要合法。第四,注意工程签证的准确性和完备性。签证内容不仅要表述引发签证的事项,还要准确表述由此造成的费用增加、经济损失、工期延误的具体量,并附上完整、准确的基础事实资料。第五,注意提出签证和索赔的期限和程序,凡是应该在施工过程中提出的均应及时提出,以便证据的收集。
声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.
相关知识推荐
一、工程索赔建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中,合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害,通过合同规定的
摘要:随着我国基本建设制度与国际接轨,计划经济向市场经济的彻底转变。建设项目施工过程中,不可避免的工程索赔就变得尤为突出,通过管理求得效益最大化更具挑战性,成功
我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定的施工索赔程序如下:1)索赔事件发生后28d内,向工程师发出索赔意向通知;2)发出索赔意向通知后的28d内,向工程师提出
二手房屋买卖合同纠纷审判原则如下:双方可以先行私下协商处理,协商不成的可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉;当事人对发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书拒不履行
二手现房交易税费由买卖双方一同承担。买家需缴纳房款1.5%的契税、0.05%的印花税、交易费、测绘费、权属登记费取证费;卖家需缴纳交易费、房款0.05%的印花税
二手现房抵押贷款一般三周左右放款,具体可以咨询当地银行。借款人在银行开立活期存款帐户后准备贷款要求的资料,面签银行、银行报卷和审批;银行审批通过后通知借款人审批
二手房离婚分割如下:属于个人财产的分割给个人,属于共同财产的房子夫妻双方可以协商确定;双方有协议的,按照协议进行分割处理;有争议且协商不成的可以根据出资人、出资
买卖二手房需要土地证。房屋和土地是不可分割的整体,在办理二手房买卖过户手续时,当事人必须提供身份证、房产证、土地证、完税证明等资料,没有土地证的二手房无法办理登
二手房网签了以后经双方协商卖家可以再修改。根据民法典的规定,合同内容的修改属于合同变更行为,必须合同当事人协商达成一致合意,达成合意后对修改事项双方签字确认即产