建设工程合同工期延误怎么办
导读:
1.当建设工程合同出现工期延误的情况时,首先需要对延误的原因进行详细分析。
2.根据《建设工程施工合同(示范文本)》的通用条款:工期延误的情形包括但不限于:
(1)发包人未能按约定提供图纸及开工条件;
(2)未按时支付工程预付款或进度款;
(3)工程师未按合同提供所需指令等。
3.工程设计变更、工程量增加、不可抗力等因素也可能导致工期延误。
4.在出现工期延误的情况下,承包人有义务履行催告义务,及时通知发包人并要求顺延工期。
5.如果发包人或监理单位在签证单上签署“不同意追加费用”或“工期不予顺延”,承包人可以采取一系列策略来应对,如要求按照定额审价、保留同意施工的凭证、及时收集并保管证据等。
1.承包人在因发包人的原因造成工期顺延的事实下,有义务履行催告义务。
2.根据相关法律和合同规定,承包人需要通知发包人关于工期延误的情况,并要求顺延工期。
3.如果发包人或监理单位不同意追加费用或顺延工期,承包人可以采取一系列策略来维护自己的权益,如:
(1)要求按照定额审价;
(2)保留同意施工的凭证;
(3)及时收集并保管证据等。
1.承包人在主张工期顺延时,需要注意以下事项。
(1)要准备收集固定导致工期延误的事实证据,如变更设计、工程量增加、质量标准提高等。
(2)这些事实与工期延误之间必须具有因果关系,即拖延的事实必须发生在关键线路上。
(3)承包人在办理工期签证时,应特别注意记载工期顺延的具体天数,以避免在争议中承担举证难度。
2.为了避免逾期竣工的违约责任,承包人需要掌握施工进度,避免工期延误,并及时收集工期顺延的证据。
3.在签订合同时,应尽量减小对逾期竣工的违约金约定。如果合同无效,发包人不能依据合同条款追究承包人工期延误的违约责任。
在这种情况下,如果一方当事人因合同无效造成损失而诉至法院或仲裁机关,法院或仲裁机关会根据各方当事人的过错责任大小来裁判各方承担损失。
你是否也遇到过工期延误的问题?法律快车为你提供专业的法律建议,快来提问吧!我们一直在你身边,为你保驾护航。
声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.
拓展阅读
相关知识推荐
施工合同延期补充协议范本的书写内容是对原合同时间延期的补充,要明确更改的时间和生效时间。双方签订施工合同,施工方因某些原因不能按时完成施工时间,经双方协商达成一
工程合同工期顺延的情形有哪些?发包人未按合同约定时间开工的,以实际开工时间作为工期的起算点,工期向后顺延相应迟延开工的时间。1、发包人未按合同约定时间开工的,以
建筑工程合同工期延误的风险工期延误,往往是发包人对付承包人企图少付、拖付工程款的惯用手段。《建设工程施工合同》示范文本通用条款第13.1条规定,因7种原因之一造
一、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;二、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;三、工程师未按合同约定提供所需指令、批准
工程先开工后签合同一般不合法,属于倒签合同的法律行为。倒签合同与企业风险防范的目标相悖,不符合企业管理制度的要求,同时存在较大的法律风险和经营管理风险,在实践中
没有资质挂靠拖欠工程款挂靠施工人可以自己名义起诉要求发包人支付工程款。承包人应当积极向发包人主张工程款,实际施工人有足够证据证明承包人未积极向发包人主张工程款的
建筑工程纠纷行使先履行抗辩权如下:负有先履行义务的一方不如约履行的,另一方可以行使先履行抗辩权、拒绝其相应的履行请求。先履行抗辩权基本上适用于先履行一方违约的场
个人名义签订了建筑工程承包合同无效。承包建筑工程的主体必须具有企业法人资格、持有工商行政管理机关核发的营业执照和建设行政主管部门颁发的资质证书,在核准的资质等级
施工企业与包工头之间的法律关系是劳务合同关系,双方建立承揽业务后包工头受施工企业管理。建筑企业与施工企业之间是建设工程承包(加工承揽)关系,包工头与农民工之间是
承包工程需要签合同,签订时需要注意对工程的真实性、可靠性及发包人的资信情况进行了解,写明单项承包工程名称和范围、施工准备、施工组织设计和工期、工程质量和检验、价
相关栏目
海量合同范本 · 任意编辑下载