您的位置:法律快车 > 法律知识 > 司法鉴定 > 司法鉴定分类 > 建筑工程司法鉴定 > 建筑工程不可抗力因素包括什么

建筑工程不可抗力因素包括什么

法律快车官方整理 更新时间: 2024-04-12 02:44:36 人浏览

导读:

建筑工程不可抗力因素包括台风、洪水、地震、重大的地震、战争、武装冲突、罢工、骚乱、暴动等。建筑工程不可抗力因素导致的损失,工程本身的损害由发包人承担、承包人机械设备损坏由承包人承担等。

  一、建筑工程不可抗力因素包括什么

  建筑工程中的不可抗力因素包括以下情况:

  1.自然灾害,如台风、洪水、地震、重大的地震、海啸、台风 、海浪、冰雹、沙尘暴、火山爆发、山体滑坡、雪崩、泥石流等。

  2.政府行为,如征收、征用、战争、武装冲突等。

  3.社会异常事件,如罢工、骚乱、暴动等。

  二、建筑工程不可抗力因素导致的损失由谁担责

  法律快车提醒您,建筑工程不可抗力因素导致的损失由以下主体担责:

  1.工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备损害,由发包人承担;

  2.发包人、承包人人员伤亡由其所有单位负责,并承担相应费用;

  3.承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;

  4.停工期间,承包人应工程师的要求留在施工场的的必要管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;

  5.工程所需清理、修复费用,由发包人承担;延误的工期相应顺延。

  三、建筑工程不可抗力因素纠纷的诉讼时效

  建筑工程不可抗力因素纠纷的诉讼时效是3年时间。

  《中华人民共和国民法典》第一百八十八条【普通诉讼时效、最长权利保护期间】向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。

  诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是,自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护,有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长

声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.

引用法条

拓展阅读

相关知识推荐

相关文书下载
限时特惠

海量合同范本 · 任意编辑下载