法律快车法律问答 > 吉林法律问答四平法律问答四平建筑工程法律问答 > 问答详情

本人劳务承包！使的民工在三个月以来只做了十多天活！所需的误工费和退场费该如何结算！？

更新时间：2019-07-05 06:34:06人浏览

问题描述：

本人劳务承包！自也场到现在没拿到一分钱！而重包的老板违约！资金不到位！导至停工待料！然重包老板的甲方也违约！也没付预约的工程款！使的民工在三个月以来只做了十多天活！这种情况还在拖！所以民工生活都无法保障！更不说向家里汇寄一分钱！马上开学了！所以工人不能再等！所需的误工费和退场费该如何结算！？本人劳务承包！使的民工在三个月以来只做了十多天活！所需的误工费和退场费该如何结算！？

2位律师解答

未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。

咨询我

建筑工程律师团队

推荐

已帮助114511人 · 响应时间平均2分钟内

你好，《《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条　建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。第十四条　当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：
（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；
（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。第十八条　利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：
（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；
（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；
（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。所以说，没有竣工验收、没有决算也会有办法处理。律师费还是跟你们当地的律师面谈吧。

2019-07-05 06:26:23

咨询我

法律快车咨询顾问

已帮助78662人 · 响应时间平均3分钟内

中华人们共和国合同法
第十六章建设工程合同
第二百七十九条建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。
建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。
第二百八十条勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。
第二百八十四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
第二百八十五条因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。
建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

2019-07-05 06:34:06