违反了承包合同建坟处理结果是什么样的
更新时间：2022-11-19 20:50:34人浏览
问题描述：
违反了承包合同建坟处理结果是什么样的
3位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
平台法律顾问团队
官方
已帮助183517人 · 响应时间 平均3分钟内
承包工程违约的，守约方可以要求违约方继续履行承包合同并采取补救措施或者赔偿损失；守约方可以解除承包合同的，有权要求按照双方签订的工程承包合同中的违约金进行赔付，约定的违约金过高或过低可以请求适当变更。法律依据：《民法典》第五百七十七条
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第五百七十八条
当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。
第五百八十五条
当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第五百七十八条
当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。
第五百八十五条
当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
2022-11-19 20:48:06
咨询我
已帮助117032人 · 响应时间 平均3分钟内
工程合同承包人发生以下情况视为违约：
(1)因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；
(2)承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；
(3)不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。法律依据：根据2021年实施的《民法典》第八百零一条
因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。
第八百零二条
因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。法律关联法条释义沿革信息
第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。法律关联法条释义沿革信息
第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
(1)因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；
(2)承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；
(3)不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。法律依据：根据2021年实施的《民法典》第八百零一条
因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。
第八百零二条
因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。法律关联法条释义沿革信息
第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。法律关联法条释义沿革信息
第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
2022-11-19 20:50:34
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
建设工程承包合同的违反责任有哪些
违反建设工程承包合同的法律责任有：承包方拖延工期；工程质量不符合合同规定；逾期交付等情形；有发包方未按合同规定提供原材料、设备、场地、资金等，不支付价款等情形。
工程纠纷
人浏览
承包合同被否定怎么处理
承包合同被否定的处理办法：1、一般按合同当事人过错程度确定各自的应当承担的责任；2、合同尚未履行的，由此造成的经济损失，根据双方当事人的过错程度，予以合理负担；
物权法
人浏览
工程承包合同应遵循哪些规定
核心内容：建筑工程承包事项涉及金额巨大，事项复杂，签订合同时应当遵循法律法规，以书面形式订立。下面法律快车小编为您介绍订立建筑工程承包合同应当遵循哪些法律法规。
工程承包常识
人浏览
什么是商事代理制度
商事代理制度指的是代理商依据被代理人的委托，以自己的名义或以委托人的名义为委托人卖或买或提供服务，并从中获取报酬的经营活动的制度。委托代理人按照被代理人的委托行
法律文书大全
人浏览
个体工商户营业执照年检网上申报流程是什么
个体工商户营业执照也是需要年检的，可以在工商登记机关指定的网址进行查询。个体工商户应当于每年1月1日至6月30日，向登记机关报送年度报告。个体工商户应当对其年度
法律文书大全
人浏览
针对中标人的违法行为，常见处理方式包括向招标代理机构或监管部门投诉，要求取消中标资格并重新招标。选择处理方式时，需考虑违法行为的严重程度、证据充分性及招标文件的
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
预防欠款，操作如下：1.合同签订时明确支付条款，规避风险；2.欠款初现时，积极沟通，催告发包方支付；3.若沟通无果，可考虑解除合同并寻求政府、舆论支持；4.严重
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
注册个体户营业执照
注册个体户营业执照流程为：1、携带身份证、房屋租赁协议复印件、设备清单和经营场所布局平面图到工商行政管理所填写《个体工商户名称预先核准申请书》；2、递交上述申请
法律文书大全
人浏览
可以要求退货退款，并要求市场监督部门处罚
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
营业执照场地证明
营业执照场地证明内容如下：xxx工商行政管理局：兹有我单位开办的xx公司，地址在xx共有房屋面积xx平方米，经营场地xx平方米。以上场地系我公司向xx租用，租用
法律文书大全
人浏览
要看招投标文件及签订的合同内容
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
公章申请书怎么写
公章申请书的具体写法如下所示：首先，要居中写上申请书的标题，如“加盖公章申请书”；其次，在第二行顶格写明接受申请书的单位、组织或有关领导；然后，在正文部分写明具
法律文书大全
人浏览
你好，两家公司的委托代理人同属一家公司，你的问题是什么？可电话。
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
你好，根据协议为准
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
