建设工程施工属于发包人违约的情形有哪些
更新时间：2022-11-16 09:18:13人浏览
问题描述：
建设工程施工属于发包人违约的情形有哪些
3位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
平台特邀律师
推荐
已帮助158281人 · 响应时间 平均2分钟内
建设工程施工属于发包人违约的情形有不按规定提供建筑施工的材料、资金等；随意增加工期、变更设计的；不按合同约定支付工款；不按约定的时间进行施工验收和质量检验等。
法律依据：
根据2021年1月1日起施行的《民法典》第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
《民法典》第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
《民法典》第八百零五条
因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
法律依据：
根据2021年1月1日起施行的《民法典》第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
《民法典》第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
《民法典》第八百零五条
因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
2022-11-16 09:17:11
咨询我
建筑工程律师团队
推荐
已帮助106821人 · 响应时间 平均3分钟内
建设工程施工以下情况属发包人违约：
（一）未在计划开工日期前7天内下达开工通知的；
（二）未按合同约定支付合同价款的；
（三）提供的材料、工程设备的时间、地点、规格、数量或质量不符合合同约定的；
（四）造成暂停施工的；
（五）无正当理由未在约定期限内发出复工指示的。
法律依据：
《民法典》第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
第八百零五条
因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
（一）未在计划开工日期前7天内下达开工通知的；
（二）未按合同约定支付合同价款的；
（三）提供的材料、工程设备的时间、地点、规格、数量或质量不符合合同约定的；
（四）造成暂停施工的；
（五）无正当理由未在约定期限内发出复工指示的。
法律依据：
《民法典》第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
第八百零五条
因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
2022-11-16 09:17:39
咨询我
平台法律顾问团队
官方
已帮助142954人 · 响应时间 平均3分钟内
发包人违约的情形有：不按规定提供建筑施工的材料、资金等；随意增加工期、变更设计的；不按合同约定支付工款；不按约定的时间进行施工验收和质量检验等。法律依据：《民法典》第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
《民法典》第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
《民法典》第八百零五条
因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
《民法典》第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
《民法典》第八百零五条
因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
2022-11-16 09:18:13
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
发包人解除合同的条件
发包人一般是建筑工程中将工程发包给承包方的一方，在什么情况下可以解除发包合同，是否会承包违约责任。因此接下来将由法律快车小编为您介绍关于发包人解除合同的条件及其
合同的权利义务终止
人浏览
施工单位的资质有哪些分类
施工单位的资质有哪些分类?建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和施工劳务三个序列，各自有不同的类别和等级。下面由法律快车的小编在本文详细介绍。施工单位的资质有
建筑公司资质
人浏览
建设工程施工合同无效情形有哪些
导读：合同的效力往往是律师在处理合同纠纷案件中首先考虑的问题，建设工程施工合同也不例外。那么建设工程施工合同无效情形有哪些?如何去认定其合同是无效的?下文为大家
工程合同纠纷
人浏览
工程质量事故有哪些特点
工程质量事故有哪些特点？工程质量事故具有复杂性、严重性、可变性和多发性的特点。工程质量事故的复杂性体现在：建筑生产与一般工业相比具有产品固定，生产流动；产品多样
工程质量事故
人浏览
什么是商事代理制度
商事代理制度指的是代理商依据被代理人的委托，以自己的名义或以委托人的名义为委托人卖或买或提供服务，并从中获取报酬的经营活动的制度。委托代理人按照被代理人的委托行
法律文书大全
人浏览
个体工商户营业执照年检网上申报流程是什么
个体工商户营业执照也是需要年检的，可以在工商登记机关指定的网址进行查询。个体工商户应当于每年1月1日至6月30日，向登记机关报送年度报告。个体工商户应当对其年度
法律文书大全
人浏览
您好您的问题可以具体沟通
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
工程确认挂靠后的工程款处理方式，通常包括按合同支付、修复后支付或拒绝支付等。具体选择应根据工程验收结果和合同约定来决定。若工程合格，则按约支付；不合格则修复，修
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
注册个体户营业执照
注册个体户营业执照流程为：1、携带身份证、房屋租赁协议复印件、设备清单和经营场所布局平面图到工商行政管理所填写《个体工商户名称预先核准申请书》；2、递交上述申请
法律文书大全
人浏览
你好，价格发生争议，可以按照市场价格评估。
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
营业执照场地证明
营业执照场地证明内容如下：xxx工商行政管理局：兹有我单位开办的xx公司，地址在xx共有房屋面积xx平方米，经营场地xx平方米。以上场地系我公司向xx租用，租用
法律文书大全
人浏览
可以法院起诉对方赔偿处理认定
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
公章申请书怎么写
公章申请书的具体写法如下所示：首先，要居中写上申请书的标题，如“加盖公章申请书”；其次，在第二行顶格写明接受申请书的单位、组织或有关领导；然后，在正文部分写明具
法律文书大全
人浏览
执行标的意思，简单来说就是在执行程序中具有给付内容的法律文书所确定的给付内容。发生法律效力的民事判决、裁定，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
内部承包合同满足下列要求的就有法律效力：内部承包合同当事人是完全民事行为能力人；内部承包合同当事人意思表示真实；内部承包合同的内容符合法律规定和行政法规的强制性
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
