法律快车> 图文说法> 建筑工程> 施工索赔的依据

施工索赔的依据

更新时间: 2022-01-11 11:38:00 0人浏览
施工索赔的依据
律师解答
进行施工索赔的法律依据是:
1、《民法典》第八百零三条,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失;
2、《民事诉讼法》第一百一十九条,向人民法院提起诉讼应当符合有明确的被告,有具体的诉讼请求和事实、理由等条件。
法律依据
《民法典》第八百零三条   发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。 第八百零四条   因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

版权说明:法律快车对图文享有独家版权,未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现,点击【投诉】 告知。

相关知识推荐