建筑工程因下雪致使建设工程遭受损失的,能否索赔
导读:
建筑工程因下雪致使建设工程遭受损失索赔需要对照当时实际情况进行,当事人可以就下雪事由主张不可抗力因素导致工程延迟履行,可以部分或者全部免除责任。
建筑工程因下雪致使建设工程遭受损失的可以按照实际情况向对方进行索赔。
《民法典》第五百九十条
【不可抗力】当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。
当发包方未能按合同约定履行自已的各项义务以及应由发包方承担的其他情况,造成工期延误、承包方不能及时得到合同价款及承包方的其他经济损失,承包方可按下列程序以书面形式向发包方索赔:
1.索赔事件发生28天内,向工程师发出索赔意向通知;
2.发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;
3.工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后,于28天内给予答复,或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据
4.工程师在收到施工单位送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对施工单位作进一步要求,视为该顶索赔已经认可;
5.当该索赔事件持续进行时,施工单位应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了28天内,向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告,法律快车提醒,索赔答复程序与3、4规定相同。建设单位的反索赔的时限与上述规定相同。
索赔条件有:
1.发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失;
2.因工程变更(含设计变更,发包人提出的工程变更,监理工程师提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失;
3.发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加;
4.发包人延期支付期限造成承包人的损失;
5.非承包人的原因导致工程的暂时停工;
6.物价上涨,法规变化及其他。
引用法条
声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.
相关知识推荐
在如今的社会生活当中,总包和分包两个概念,通常出现在建设工程合同中,总包是总览项目工程的企业或单位,分包是总览工程的企业或单位,将自己总览的建设工程分包给其他有
实践中,对于工程分包合同的处理情况,这是需要按照一定的程序和手段进行,对于权利予以保障。那么,工程分包需要遵守的规定?为了帮助大家更好的了解相关法律知识,法律快
实践中,对于建设工程合同的有关情况的处理,这是需要按照一定的手续和流程进行的。那么,建设工程合同纠纷是劳务关系吗?为了帮助大家更好的了解相关法律知识,法律快车小
施工合同是要式合同。所谓要式合同是指根据法律规定应当采取特定方式订立的合同。施工合同是指承包人进行工程建设施工、发包人支付价款的协议,当事人订立施工合同应当采用
施工合同诉讼有效期一般是3年,特殊情况从其规定。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效为3年,自权利被侵害之日起超过二十年的人民法院一般不予保护,但可以受理其诉讼
建设合同属于承揽类别合同。建设工程合同是承包人进行工程建设发包人支付价款的合同,通常包括建设工程勘察、设计、施工合同,依法订立的建设工程合同对承包人和发包人具有
承揽合同纠纷是在承揽人按照定作人的要求完成工作、交付工作成果,定作人给付报酬的过程中发生的纠纷,如报酬支付纠纷、定作物质量纠纷、承揽人保管纠纷、违约纠纷等。
先施工后签合同违法,存在一定的法律风险。对于合同签订前的履行过程,由于存在较大的不确定因素,双方的权利义务不明确、法律责任界定不清,容易产生法律纠纷,合同的事前
相关栏目
海量合同范本 · 任意编辑下载