开发商逾期交房 违约赔偿获支持
导读:
开发商逾期交房 违约赔偿获支持
开发公司未按照合同约定按期交房,买主提起诉讼要求其赔偿违约金。近日,山东省日照市岚山区人民法院依法调解了这起商品房买卖合同纠纷案,被告房地产开发公司赔偿原告违约金11000元,原告放弃其他诉讼请求。
法院经审理查明,2008年6月19日,原告田某购买被告日照市某房地产开发有限公司的楼房一套,并与被告签订商品房买卖合同。该合同约定在2008年12月31日前将合同约定的商品房交付原告,并约定被告逾期交房超过90天后,买受人要求继续履行合同的,出卖人应按日向买受人支付已交房款的万分之三的违约金。合同签订后,被告于2009年7月1日交房,明显超出了合同约定的交房时间,违反合同约定,根据约定被告应向原告支付违约金13837元。
被告房地产开发公司辩称,其延期交房存在不可抗力。首先双方签订商品房买卖合同后,国家出台商品房验收新标准,由整体验收改为分户验收,质检站未能如期验收是被告逾期交房的重要原因;其次有关部门要求外墙建设需由沙浆改为泡沫保温材料,延长了施工时间;再次雨季过长影响了房屋建设的正常进度。因此被告请求减轻其违约责任。
法院审理后认为,被告房地产开发公司逾期未履行合同,事实清楚,予以确认。其主张延期交房是因不可抗力,但未向法庭提供证据证实,并且签订合同中双方未约定不可抗力免责条款,因此法院对房地产开发公司的主张不予认定,其应承担违约责任。最终经主审法官耐心细致的调解,原、被告双方自愿达成上述协议。
声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.
拓展阅读
相关知识推荐
案情:2003年3月,山东省济南某房地产开发商对正在开发的某花园小区进行预售,该小区于三月份动工,预计同年九月份完工交付使用。该公司在于购房者签订的合同中约定,
核心提示:怎样起诉开发商呢?如因开发商原因导致房屋未达交付条件而延期交房的,您可依据您与开发商签订的《商品房买卖合同》中约定的逾期交付商品房的违约责任,要求开发
因遭受人身损害导致脑震荡的受害人提起民事诉讼要求进行赔偿的范围包括有:医疗费、护理费、误工费、住院伙食补助费、交通费等治疗费用;造成精神损害的,还可以要求责任人
被人打成轻伤了可以要求民事赔偿。侵权人应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用,以及因误工减少的收入。
同等责任精神损害赔偿数额确定的方式为考虑侵权人的过错程度、侵权行为的目的、方式、场合等具体情节、侵权行为所造成的后果、侵权人的获利情况以及侵权人承担责任的经济能
事故理赔费用应当首先由当事人所购买的保险的保险公司进行承担,保险赔偿额不足以承担的,再由当事人自身的财产承担。我国《机动车交通事故责任强制保险条例》规定,保险公