建筑工程款延期支付协议书范本
导读:
建筑工程一般是规定了工期,在工期内需要按时完成工作内容,但是,如果因为某种原因导致工程延期的时候,工程款也会相对于的延期支付,此时需要签订协议书。那么,本文由法律快车小编为您介绍,关于建筑工程款延期支付协议书范本?
甲方:
乙方:
(一)甲乙双方于__年___ 月___ 日签订___ 合同。双方在合同中约定,____ 该合同总价为____
(二)合同规定付款方式:
1、合同签订后七天内支付工程总价款的20%,即____ 元(大写:_____ 元整),作为工程预付款。
2、设备、电缆全部进场,经甲方确认后七天内支付合同总价款的60%,即____ 元(大写:____ 元整),作为工程进度款。
3、工程完工,通过供电局、监理方及甲方验收合格、通电、办理完移交手续,且完成对甲方操作员培顺,经供电局及甲方责任人确认后七天内甲方支付工程总价款的15%,即____元(大写:____ 元整),作为工程款。
4、剩余工程总价款的5%,即___ 元(元整),作为工程质保金。
(三)应付金额
实付金额______
逾期金额______
(四)乙方已适当地履行合同义务,甲方对此并无任何异议;
(五)甲方由于____ 原因,请求延期支付上述所规定付款方式的2、3、4笔款项,乙方同意在本协议约定的条件下,接受甲方此请求。
就此情况,经双方经协商一致,签订协议如下:
1、甲方以___作为抵押,对于延期支付的款项,甲方将按照中国人民银行同期贷款利率支付利息。
2、根据公司实际确定具体的支付时间:
3、延期付款期间,乙方不能因为资金不到位而影响工程进度,中途停止施工,否则乙方承担违约责任及损失赔偿。
4、乙方同意甲方延期支付部分合同价款的请求。
(六)与本协议理解、执行有关的一切纠纷,由双方当事人协商,协商不成的,依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
(七)本协议一式四份,双方各执二份。本协议自双方签字盖章之日起生效,至本协议项下工程款全部清偿时自动失效。
甲方:
(签字盖章)
年月日
乙方:
(签字盖章)
年月日
因以下原因造成工期延误,经工程师确认,工期可以相应顺延:
1、发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。
2、发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款,致使工程不能正常进行的。
3、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行的。
4、设计变更和工程量增加的。
5、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。
6、发生不可抗力。
7、专用条款中约定或者工程师同意工期顺延的其他情况。
1、按月结算。即实行旬末预支或月中预支,月终按工程师确认的当月完成的有效工程量进行结算,竣工后办理竣工结算。
2、分段结算。即双方约定按单项工程或单位工程形象进度,划分不同阶段进行结算。如对一般工业民用建筑可以划分为基础、结构、装饰、设备安装几个阶段。每阶段工程完工后,进行结算。高层建筑也可以把每完成一层作为一个结算段。公路工程也可以分为基础层和面层两个结算段等。
3、竣工后一次结算。建设项目较少,工期较短(如在12月以内)的工程,可以实行在施工过程中分几次预支,竣工后一次结算的方法。
4、双方约定的其他结算方式。发包人和承包人可以结合具体工程的建设规模、工期长短,合同价款多少,选择工程进度款的支付方式和相应的结算时间。
以上是法律快车小编为您整理的关于建筑工程款延期支付协议书范本的内容,建筑工程款延期支付协议书内容包括合同规定付款方式,逾期的金额和双方协议的结果等等,希望对大家有所帮助,如有其它的法律问题,可以联系法律快车专业律师。
声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.
相关知识推荐
对于建筑工程来说,建筑工程他总是容易出现各种各样的问题,除了建筑安全问题以外,还容易出现建筑工程款延期的问题,对于进入工程款延期来说,他由于施工方与建设方往往会
建筑工程在施工的时候,对于时间的限制和规定都是比较严格的,如果出现延期的现象也是会影响到施工的质量,会影响到双方的利益,而且需要支付对方一定的违约金。那么建筑工
如果建筑工程延期交付的,属于施工方违约,需要承担违约责任,承担发包人的损失,双方可以协商,也可以向人民法院提起诉讼。那么,建筑工程延期交付怎么赔呢?建筑工程延期
北京市第一中级人民法院民事裁定书(2005)一中民初字第7002号原告北京特瑞克墙材科技有限公司,住所地北京市海淀区西三旗建材城西路16号孵化器楼一层。法定代表
工程先开工后签合同一般不合法,属于倒签合同的法律行为。倒签合同与企业风险防范的目标相悖,不符合企业管理制度的要求,同时存在较大的法律风险和经营管理风险,在实践中
没有资质挂靠拖欠工程款挂靠施工人可以自己名义起诉要求发包人支付工程款。承包人应当积极向发包人主张工程款,实际施工人有足够证据证明承包人未积极向发包人主张工程款的
建筑工程纠纷行使先履行抗辩权如下:负有先履行义务的一方不如约履行的,另一方可以行使先履行抗辩权、拒绝其相应的履行请求。先履行抗辩权基本上适用于先履行一方违约的场
个人名义签订了建筑工程承包合同无效。承包建筑工程的主体必须具有企业法人资格、持有工商行政管理机关核发的营业执照和建设行政主管部门颁发的资质证书,在核准的资质等级
施工企业与包工头之间的法律关系是劳务合同关系,双方建立承揽业务后包工头受施工企业管理。建筑企业与施工企业之间是建设工程承包(加工承揽)关系,包工头与农民工之间是
承包工程需要签合同,签订时需要注意对工程的真实性、可靠性及发包人的资信情况进行了解,写明单项承包工程名称和范围、施工准备、施工组织设计和工期、工程质量和检验、价