您的位置:法律快车 > 法律知识 > 工程纠纷 > 工程合同纠纷 > 建筑工程延期有什么影响

建筑工程延期有什么影响

法律快车官方整理 更新时间: 2020-09-30 22:52:24 人浏览

导读:

建筑工程专业主要负责土木工程专业建筑工程方向的教学与管理。主要培养掌握工程力学、土力学、测量学、房屋建筑学和结构工程学科的基础理论和基本知识。那么建筑工程延期有什么影响,以下由法律快车小编为您一一解答,希望对您有所帮助。

  建筑工程专业主要负责土木工程专业建筑工程方向的教学与管理。主要培养掌握工程力学、土力学、测量学、房屋建筑学和结构工程学科的基础理论和基本知识。那么建筑工程延期有什么影响,以下由法律快车小编为您一一解答,希望对您有所帮助。

  一、建筑工程延期有什么影响

  最直接的后果是费用增加,要看是什么原因造成的,合同是怎么规定的,最终都会牵涉到费用问题。还有就是工期是不是有特别要求,就是必须在某一时间完成,完不成就会造成重大损失,最终也是费用问题。当然如果是人为因素造成延误,有可能除了费用外还要追究相关人员的责任。

  工期延误,需要索赔、签证的其中情形,合同双方也可以再进行其他约定。

  (1) 发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;

  (2) 发包方未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;

  (3) 工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;

  (4) 工程设计变更和工程量增加;

  (5) 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

  (6) 不可抗力;

  (7) 专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

  二、承包人如何避免逾期竣工违约责任

  (1) 掌握施工进度,避免工期延误;

  (2) 收集工期顺延的证据;

  (3) 承包合同对逾期竣工的违约金约定要尽可能小。

  合同无效,发包人能否追究承包人工期延误的违约责任

  (1) 按照法律规定,如果合同无效,有关工期以及工期延误的违约条款均属无效,但是解决争议的条款是有效的;

  (2) 发包人不能依据合同条款追究承包人工期延误的违约责任;

  (3) 如果一方当事人因合同无效造成损失而诉至法院或仲裁机关,法院或仲裁机关会根据各方当事人导致合同无效的过错责任大小,裁判各方承担损失。

  三、法律依据

  《中华人民共和国合同法》第二百七十八条,隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

  以上就是法律快车小编为您整理编辑的关于建筑工程延期有什么影响的相关内容。建筑工程延期有什么影响要看是什么原因造成的,合同是怎么规定的,最终都会牵涉到费用问题。如果您还有其他问题的,欢迎咨询找法律快车律师。

声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.

引用法条

拓展阅读

相关知识推荐