建筑合同模板的格式要求是什么
导读:
在进行建筑项目的施工之前,是需要就建筑项目的相关事务来对建筑项目的双方进行事务的约定的,从而来订立出能约束双方的合同。那么今天就跟法律快车小编一起来看看建筑合同模板的格式要求是什么以及相关问题的解答是怎样的吧。
发包人(全称):_________________________
承包人(全称):_____民法典合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
1、工程概况
工程名称:______________________________________
工程地点:______________________________________
工程内容:______________________________________
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)
工程立项批准文号:______________________________
资金来源:______________________________________
2、工程承包范围
承包范围:______________________________________
3、合同工期:
开工日期:______________________________________
竣工日期:______________________________________
合同工期总日历天数____________天。
4、质量标准
工程质量标准:__________________________________
5、合同价款
金额(大写):_________________元(人民币)¥:_________________元
6、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
(1)本合同协议书
(2)中标通知书
(3)投标书及其附件
(4)本合同专用条款
(5)本合同通用条款
(6)标准、规范及有关技术文件
(7)图纸
(8)工程量清单
(9)工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
7、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
8、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
10、合同生效
合同订立时间:_______年________月_______日
合同订立地点:____________________________
本合同双方约定______________________后生效。
发包人:(公章)____________ 承包人:(公章)____________
住所:___________________ 住所:__________________
法定代表人:________________ 法定代表人:________________
委托代表人:________________ 委托代表人:________________
电话:____________________电话:__________________
传真:____________________传真:__________________
开户银行:__________________开户银行:__________________
账号:____________________账号:__________________
邮政编码:__________________邮政编码:__________________
看到这里,法律快车小编相信你也了解了相关的知识内容了,因此在订立建筑合同的时候,是需要根据相关的民法典的规定来才是可以的。好了以上就是建筑合同模板的格式要求是什么的相关内容,如果你还有疑问,可以咨询我们的律师。
声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.
引用法条
相关知识推荐
建设工程合同的注意事项:合同是否采用了书面形式;是否包括建设工期、工程质量、造价、拨款和结算等重要的条款;以及合同的条款是否合法、是否违背公序良俗等。那么建设工
很多人不清楚合同的格式是怎样的,因此可能在维护自己合法权益的时候,由于缺乏相应的法律知识而被对方钻了空子,接下来和法律快车小编一起学习一下,建设工程合同格式怎么
原告上海宝钢冶金建设公司为与被告上海永生招商发展公司工程款纠纷一案,于1999年9月1日向本院起诉。本院受理后,依法组成合议庭,于1999年11月18日公开开庭
问:建造合同涉及哪些税收?答:1.企业所得税:建造工程合同属于长期劳务合同,要按照完工工程进度预缴企业所得税。2.营业税:区别于房地产开发商,按照建筑施工企业3
二手房屋买卖合同纠纷审判原则如下:双方可以先行私下协商处理,协商不成的可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉;当事人对发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书拒不履行
二手现房交易税费由买卖双方一同承担。买家需缴纳房款1.5%的契税、0.05%的印花税、交易费、测绘费、权属登记费取证费;卖家需缴纳交易费、房款0.05%的印花税
二手现房抵押贷款一般三周左右放款,具体可以咨询当地银行。借款人在银行开立活期存款帐户后准备贷款要求的资料,面签银行、银行报卷和审批;银行审批通过后通知借款人审批
二手房离婚分割如下:属于个人财产的分割给个人,属于共同财产的房子夫妻双方可以协商确定;双方有协议的,按照协议进行分割处理;有争议且协商不成的可以根据出资人、出资
买卖二手房需要土地证。房屋和土地是不可分割的整体,在办理二手房买卖过户手续时,当事人必须提供身份证、房产证、土地证、完税证明等资料,没有土地证的二手房无法办理登
二手房网签了以后经双方协商卖家可以再修改。根据民法典的规定,合同内容的修改属于合同变更行为,必须合同当事人协商达成一致合意,达成合意后对修改事项双方签字确认即产