建筑工程合同应该注意哪些方面
导读：
建设工程的建立往往需要双方通过协商签订相关合同。建筑工程合同应该注明发包方和承包方，俗称甲乙双方，然后是写明工程的概况，包括地点、名称、施工范围、承包方式等，如是包工包料还是只负责施工，以及工期的安排，工程应当达到的质量要求，那么建筑工程合同应该注意哪些方面？接下来法律快车小编将跟您详细介绍此问题。
当出现如甲供材料延迟供货、指定分包合同延误、重大设计变更等情况和付款延迟等发包人违约情况时，承包人可向发包人提出工期延长和直接损失补偿的索赔；在此等情况下，施工企业须注意遵循合同约定的索赔提出时限。
根据《施工合同》示范文本通用条款第36条“索赔”的约定，承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师发出索赔意向通知，并在发出索赔意向通知后28天内向工程师提出延长工期和／或直接损失补偿的索赔报告及有关资料。
可以依据国家颁布的有关合同示范文本拟定建设工程承发包合同专用条款，并特别注意以下条款：
1、工程名称、地点、范围和内容；
2、工期，包括整体工程的开、竣工工期以及中间交付工程的开、竣工工期；
3、工程质量保修期及保修条件；
4、工程造价；
5、工程验收及工程价款的支付、结算方式、支付方式；
6、设计文件及概算预算、技术资料的提供日期及提供方式；
（7）材料的供应及材料进场期限；
《中华人民共和国合同法》
第二百六十九条 建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
第二百七十条 建设工程合同应当采用书面形式。
第二百七十一条 建设工程的招标投标活动，应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。
第二百七十三条国家重大建设工程合同，应当按照国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立。
以上就是法律快车小编跟您详细讲述的关于建筑工程合同应该注意哪些方面的内容。建筑工程施工合同因为所涉及的是建筑工程此等利益众大的标的，所以更应该在签订合同时就做好完全准备，并且就往后可能会遭遇的事情积极做好相应协商。谢谢您的观看，如果还想继续了解有关建筑工程合同的内容，请继续关注法律快车网。
声明：该作品系作者结合法律法规，政府官网及互联网相关知识整合，如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.
引用法条
相关知识推荐
二手房屋买卖合同纠纷审判原则如下：双方可以先行私下协商处理，协商不成的可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉；当事人对发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书拒不履行
二手现房交易税费由买卖双方一同承担。买家需缴纳房款1.5%的契税、0.05%的印花税、交易费、测绘费、权属登记费取证费；卖家需缴纳交易费、房款0.05%的印花税
二手现房抵押贷款一般三周左右放款，具体可以咨询当地银行。借款人在银行开立活期存款帐户后准备贷款要求的资料，面签银行、银行报卷和审批；银行审批通过后通知借款人审批
二手房离婚分割如下：属于个人财产的分割给个人，属于共同财产的房子夫妻双方可以协商确定；双方有协议的，按照协议进行分割处理；有争议且协商不成的可以根据出资人、出资
买卖二手房需要土地证。房屋和土地是不可分割的整体，在办理二手房买卖过户手续时，当事人必须提供身份证、房产证、土地证、完税证明等资料，没有土地证的二手房无法办理登
二手房网签了以后经双方协商卖家可以再修改。根据民法典的规定，合同内容的修改属于合同变更行为，必须合同当事人协商达成一致合意，达成合意后对修改事项双方签字确认即产
