个人房屋买卖合同范本
导读：
现在房价不断攀升，很多人买房不仅仅是为了居住，同时也是投资的一项选择。房屋买卖涉及金额较大，因而签订房屋买卖合同就显得尤为重要。说到房屋买卖合同，很多人都不大了解，那么个人房屋买卖合同范本是怎样？下面法律快车小编为你介绍。
合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
出卖人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
买受人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：
第一条 项目建设依据
１、出卖人以【出让】【转让】【划拨】方式取得座落于＿＿＿＿＿＿＿＿＿地块的国有土地使用权。
２、该地块【国有土地使用证号】【城镇建设用地批准书号】为：＿＿＿＿＿＿＿＿＿，土地使用权面积为：＿＿＿＿＿＿＿＿＿，买受人购买的商品房（以下简称该商品房）所在土地用途为：＿＿＿＿＿＿＿＿＿，土地使用年限自＿＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿＿＿日至＿＿＿＿＿＿＿＿＿年 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿＿＿日止。
３、出卖人经批准，在上述地块上建设的商品房【地名核准名称】【暂定名】为：＿＿＿＿＿＿＿＿＿，建设工程规划许可证号为：＿＿＿＿＿＿＿＿＿，建筑工程施工许可证号为：＿＿＿＿＿＿＿＿＿，建设工程施工合同约定的开工日期为：＿＿＿＿＿＿＿＿＿，建设工程施工合同约定的竣工日期为：＿＿＿＿＿＿＿＿＿．
第二条 商品房情况
该商品房销售许可证号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿．
商品房座落：＿＿＿＿＿＿＿＿＿区＿＿＿＿＿＿＿＿＿县＿＿＿＿＿＿＿＿＿路、道、街。
设计用途＿＿；建筑结构＿＿＿＿＿＿＿＿＿；建筑层数为＿＿＿＿＿＿＿＿＿层。
建筑面积＿＿＿＿＿＿＿＿＿平方米，其中：套内建筑面积＿＿＿＿＿＿＿＿＿平方米，公共部位分摊建筑面积＿＿＿＿＿＿＿＿＿平方米。
商品房平面图见附件一，商品房抵押、租赁等情况见附件二。
第三条 计价方式与价款
出卖人与买受人约定按下述第＿＿＿＿＿＿＿＿＿种方式计算该商品房价款：
１、按建筑面积计算，该商品房单位为（＿＿＿＿＿＿＿＿＿币）每平方米＿＿＿＿＿＿＿＿＿元，总金额（＿＿＿＿＿＿＿＿＿币）＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。
２、按套内建筑面积计算，该商品房单价为（＿＿＿＿＿＿＿＿＿币）每平方米＿＿＿＿＿＿＿＿＿元，总金额（＿＿＿＿＿＿＿＿＿币）＿＿＿＿＿＿＿＿＿元整。
３、按套（单元）计算，该商品房总价款为（＿＿＿＿＿＿＿＿＿币）＿＿＿＿＿＿＿＿＿元整。
第四条 付款方式及期限
买受人采取下列第＿＿＿＿＿＿＿＿＿种方式付款。
１、一次性付款，自签约日起＿＿＿＿＿＿＿＿＿日内付全部价款＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。（小写：＿＿＿＿＿＿＿＿＿万元）
２、分期付款。
（１）第一次付款自签约日起＿＿＿＿＿＿＿＿＿日内付全部价款的＿＿＿＿＿＿＿＿＿％；＿＿＿＿＿＿＿＿＿币＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。（小写：＿＿＿＿＿＿＿＿＿元）
（２）第二次付款自签约日起＿＿＿＿＿＿＿＿＿日内付全部价款的＿＿＿＿＿＿＿＿＿％；＿＿＿＿＿＿＿＿＿币＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。（小写：＿＿＿＿＿＿＿＿＿元）
（３）其余部分在移交房屋前一天付清＿＿＿＿＿＿＿＿＿％；＿＿＿＿＿＿＿＿＿币＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。（小写：＿＿＿＿＿＿＿＿＿元）
３、贷款方式付款。买受人可以首期支付购房总价款的＿＿＿＿＿＿＿＿＿％，其余价款可以向＿＿＿＿＿＿＿＿＿银行或住房公积金管理机构借款支付。
第五条 房产交付
１、房产实物状况、权利状况，符合有关规定和双方约定的，方可交付；不符合有关规定和双方约定的，不得交付。
２、出卖人须于＿＿＿＿＿＿＿＿＿前，将该房产及相关证明交付买受人。如遇不可抗力，双方约定处理方式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿．
３、上述相关证明包括：＿＿＿＿＿＿＿＿＿．
第六条 产权转移登记及其他相关设施登记
１、协议订立后，买卖双方应在30日内，到房屋所有权登记机关办理房屋所有权转移登记手续。
２、按照有关规定，其他相关设施应办理登记的，应在规定期限内办理。
３、如因一方原因造成另一方未能及时办理房屋所有权转移登记、其他相关设施登记造成损失的，应依法承担违约责任。
第七条 出卖人逾期交付商品房的处理
除遇不可抗力外，出卖人如未按本合同约定日期交付商品房，逾期在＿＿＿＿＿＿＿＿＿日内的，买受人有权向出卖人追究已付款利息，利息自合同约定出卖人应支付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的，买受人有权按照下述的第＿＿＿＿＿＿＿＿＿种约定，追究出卖人违约责任：
１、合同继续履行。出卖人应支付买受人已付款利息，利息自合同约定出卖人应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，出卖人还应每日按商品房价款的＿＿＿＿＿＿＿＿＿‰向买受人支付违约金。
２、解除合同。出卖人应退还买受人已付款、支付已付款利息，利息自合同约定出卖人应交付商品房之日次日起至出卖人退还买受人已付款之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，出卖人还应每日按商品房价款的＿＿＿＿＿＿＿＿＿‰向买受人支付违约金。买受人的实际损失超过出卖人支付的违约金时，出卖人还应承担赔偿责任。
第八条 买受人逾期付款的处理
买受人如未按本合同约定的日期付款，逾期在 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿日内的，出卖人有权追究买受人逾期付款及其利息，利息自合同约定买受人应付款之日次日起至实际付款之日止，按银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的，出卖人有权按照下述的第＿＿＿＿＿＿＿＿＿种约定，追究买受人违约责任：
１、合同继续履行。买受人应支付逾期付款及其利息，利息自合同约定买受人应付款之日次日起至实际付款之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，买受人还应每日按商品房价款的＿＿＿＿＿＿＿＿＿‰向出卖人支付违约金。
２、解除合同。买受人应每日按商品房价款的＿＿＿＿＿＿＿＿＿‰向出卖人支付违约金。
第九条 面积确认及面积差异处理。
（一）根据当事人选择的计价方式，本条规定以＿＿＿＿＿＿＿＿＿（建筑面积／套内建筑面积）（本条款中均简称面积）为依据进行面积确认及面积差异处理。
（二）当事人选择按套计价的，不适用本条约定。
（三）合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。
（四）商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按第＿＿＿＿＿＿＿＿＿种方式进行处理：
１、双方自行约定：＿＿＿＿＿＿＿＿＿．
２、双方同意按以下原则处理：
（１）面积误差比绝对值在３％以内（含３％）的，据实结算房价款；
（２）面积误差比绝对值超出３％时，买受人有权退房。
（五）买受人退房的，出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人，并按＿＿＿＿＿＿＿＿＿利率付给利息。
（六） 买受人不退房的，产权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比在３％以内（含３％）部分的房价款由买受人补足；超出３％部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人。产权登记面积小于合同登记面积时，面积误差比绝对值在３％以内（含３％）部分的房价款由出卖人返还买受人；绝对值超出３％部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。
１、买卖双方建立信息沟通渠道，买方了解房屋整体现状及产权状况，要求卖方提供合法的证件，包括房屋所有权证书、身份证件及其它证件。
２、如卖方提供的房屋合法，可以上市交易，买方可以交纳购房定金（交纳购房定金不超过总价款的20％），双方签订房屋买卖合同，并通过协商对房屋坐落位置、产权状况及成交价格、房屋交付时间、产权办理等达成一致意见后，双方签订至少一式三份的存量房买卖合同。
３、买卖双方共同向房地产交易管理部门提出申请，接受审查。向房地产管理部门提出申请手续后，管理部门要查验有关证件，审查产权，对符合上市条件的房屋准予办理过户手续，对无产权或部分产权未得到其他产权共有人书面同意的情况拒绝申请，禁止上市交易。
４、立契。房地产交易管理部门根据交易房屋的产权状况和购买对象，按交易部门事先设定的审批权限逐级申报审核批准后，交易双方才能办理立契手续。现在北京市已取消了交易过程中的房地产卖契，即大家所俗称的“白契”。
５、缴纳税费：税费的构成比较复杂，要根据交易房屋的性质而定。比如房改房危改回迁房、经济适用房与其它商品房的税费构成是不一样的。
６、办理产权转移过户手续。交易双方在房地产交易管理部门办理完产权变更登记后，交易材料移送到发证部门，买方凭领取房屋所有权证通知单到发证部门申领新的产权证。
７、对贷款的买受人来说在与卖方签订完房屋买卖合同后由买卖双方共同到贷款银行办理贷款手续，银行审核买方的资信，对双方欲交易的房屋进行评估，以确定买方的贷款额度，然后批准买方的贷款，待双方完成产权登记变更后三个工作日内，银行将贷款一次性发放。
８、卖方交付房屋并结清所有物业费后，双方的房屋买卖交易全部履行完毕。
１、产权购房者首先要弄清所购房屋的产权归属。因产权归属不清楚或产权纠纷未了结的房屋，购置时务必谨慎对待，最好不要涉足。
２、质量不少购房者由于工作繁忙或偏听了地产商的一语承诺，没有对建房现场作实地考察，结果到入住时才发现与想象的不一样。因此，消费者要注意了解房地产公司的信誉，对无质量鉴定验收合格证书的住宅，切勿轻意购买。
３、设计眼下因设计欠佳而空置的商品房比例很大。对住房的设计，购买者主要考虑两方面：一是面积大小，二是内部的格局。这两方面都既要兼顾现实的经济条件、家庭特点，又要为未来留有相当的余地。用于投资的购房，面积要比一般大众房大20平方米以上，设计要超前、新颖，采光、通风等条件都要良好，这样，会增加房子的竞争力。
４、房屋自身的其他条件如楼房、朝向、布局、结构等等。这些对房屋价格均有重要影响。
５、房内附属设施虽然房价主要是依据住房的面积、楼层、朝向和地理位置而定，但房内附属设施的档次，也直接影响到房价。购房者应注意如下设施：室内装修、电话线路、空调动力线、电视接收共用天线、天然气管道、上下水管道和暖气管道等。
６、地段、环境房屋所处环境好坏，直接影响到生活的便利程度和房屋的升值潜力。有些目前较为偏僻之处，若是政府计划大力开发的话，则其具有很大的升值空间。若是马上搬迁居住，最好选择开发程度高，交通便利、绿化好、生活服务设施配套完善的地区，还要注意了解价格计算的一些规定细节。
７、合同在合同中应明确界定履行期限和违约责任、违约赔偿等，以免开发商因资金或其他原因造成商品房交付延期并以免付款时发生争执。
８、物业除了向先期入住的业主了解住房配套的物业管理状况外，还要认真审查物业管理公约的内容，详细了解物业管理的范围及收费标准、办法，以免日后在管理费的收取和应设服务项目等方面发生纠纷。此外，还要了解物业管理委员会的成立和职权行使情况，因为它代表购房者的真正利益。
９、资格审查根据国家有关规定，在购房时卖方应出示承建该物业的“五证”、“两书”。“五证”，即计委立项、可行性研究的批件，规划局的建设用地规划许可证，国土局的土地使用证（证明卖方已交纳了土地出让金，拥有产权证），建委的开工建设许可证；房地局的商品房预售许可证。“两书”，即要求发展商向住户出具的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》及相应的包修、包退、包赔条款。
以上就是法律快车小编对个人房屋买卖合同范本的相关介绍，小编提醒您，房屋买卖合同中有很多关乎到买卖双方自身利益的重要内容，所以大家在签订合同之前一定要仔细阅读各项条款，确保自身利益不被侵犯，希望以上内容对您有所帮助。
声明：该作品系作者结合法律法规，政府官网及互联网相关知识整合，如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.
引用法条
相关知识推荐
二手房屋买卖合同纠纷审判原则如下：双方可以先行私下协商处理，协商不成的可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉；当事人对发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书拒不履行
二手现房交易税费由买卖双方一同承担。买家需缴纳房款1.5%的契税、0.05%的印花税、交易费、测绘费、权属登记费取证费；卖家需缴纳交易费、房款0.05%的印花税
二手现房抵押贷款一般三周左右放款，具体可以咨询当地银行。借款人在银行开立活期存款帐户后准备贷款要求的资料，面签银行、银行报卷和审批；银行审批通过后通知借款人审批
二手房离婚分割如下：属于个人财产的分割给个人，属于共同财产的房子夫妻双方可以协商确定；双方有协议的，按照协议进行分割处理；有争议且协商不成的可以根据出资人、出资
买卖二手房需要土地证。房屋和土地是不可分割的整体，在办理二手房买卖过户手续时，当事人必须提供身份证、房产证、土地证、完税证明等资料，没有土地证的二手房无法办理登
二手房网签了以后经双方协商卖家可以再修改。根据民法典的规定，合同内容的修改属于合同变更行为，必须合同当事人协商达成一致合意，达成合意后对修改事项双方签字确认即产
